水电施工合同范本（通用32篇）

　　十一、安全生产

　　乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。

　　十二、施工验收

　　12.1、 乙方应确保所完成施工的质量，必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点)，自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

　　12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准，乙方必须无条件履行此义务。

　　十三、违约责任

　　13.1、经甲方检查认定，乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求，否则责任自负。

　　13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行，若乙方违约，按照甲方相关条款处罚。

　　十四、争议

　　14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议：______

　　双方达成仲裁协议，向 仲裁委员会申请仲裁;

　　向被告人所在地人民法院起诉。

　　14.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：______

　　单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　仲裁机构要求停止合同工作;

　　法院要求停止合同工作。

　　十五、禁止转包或再分包

　　乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。

　　十六、合同终止

　　双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

　　十七、 合同份数

　　合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　十八、保修

　　18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。

　　18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。

　　十九、合同生效与失效

　　本合同在甲、乙双方签字日起生效，所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后，工程款结清后本合同自然失效。

　　甲 方：______ 乙 方：______

　　代 表：______ 代 表：______

　　身份证号：______ 身份证号：______

　　签订时间：______年 _____月 _____日 签订时间：______年 _____月 _____日

水电施工合同范本 篇24

　　发包方：xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：

　　第一条承包范围：世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。

　　第二条承包形式：包工不包料。

　　第三条承包价款：按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。

　　第四条付款办法：

　　第五条：工程质量：必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测；建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收，质量必须达到合格。

　　建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收，质量必须达到合格。

　　避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。

　　若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。

　　若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。

　　第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。

　　第七条施工工期：

　　土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。

　　第八条材料供应有关事项

　　乙方根据设计图纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。

　　后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。

　　第九条文明施工：

　　1、乙方必须搞好施工现场文明施工，所有材料必须堆放整齐，存放在指定的位置，随用随收，工完料净，若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失，由乙方赔偿。

　　2、要搞好食堂卫生和职工生活；若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为，一次给予20元及其以上罚款。

　　3、若乙方人员在现场打架，一次给予100元及其以上罚款。

　　4、搞好各工种之间的配合，搞好洞口预留、埋件预埋。

　　第十条：特约事项

　　1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电，由乙方派人跟随服务，若不跟随服务，甲方可从乙方承包费中扣除服务费。

　　2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理，人人持计划生育有关证明进场，杜绝违背国家计划生育现象的发生，若在各级领导检查中查出违规行为，一切责任由乙方承担。

　　3、乙方承包期间发生的一切债权，债务均由乙方自行处理，甲方不负责任，乙方不得拖欠民工工资。

　　4、由乙方引起的甲方被批评，造成荣誉损失，根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。

　　6、本合同自双方签字之日起生效，合同条款执行完毕失效。

　　7、本合同一式四份，双方各持两份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

水电施工合同范本 篇25

　　合同编号：_________________

　　发包人：_________________（发包人名称）

　　承包人：_________________（以下称发包人）

　　拟修建_____________工程，接受了_____________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_____________年_____________月_____________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_____________，水利水电工程施工协议书。

　　1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

　　2、本合同包括下列文件：_________________（示例）

　　（1）协议书（包括补充协议）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）投标报价书；

　　（4）专用合同条款；

　　（5）通用合同条款；

　　（6）技术条款；

　　（7）图纸；

　　（8）已标价的工程量清单；

　　（9）经双方确认进入合同的其他文件。

　　上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

　　3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

　　4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。