施工合同范本（精选27篇）

　　（2）乙方

　　1、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。

　　2、指派（姓名）__________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。施工过程中不得对室内承重结构进行任何改造、破坏。一切对承重结构破坏行为均由乙方负全责。

　　4、乙方指派安装水电改造工程的电工发须出示电工资格证。

　　5、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　6、在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为24个月。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或向本市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或法院判决。

　　第十一条：合同的变更和终止

　　1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第十二条：合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式二份，甲乙双方及各执壹份。

　　甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）

　　住所地址：____________企业地址：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　代理人：____________代理人：____________

施工合同范本 篇8

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　一、甲方责任

　　1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

　　2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责.

　　3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。

　　4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系

　　二、乙方责任

　　1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。

　　2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。

　　3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。

　　三、工程款的支付

　　1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300×75A桩，单价为 元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。

　　2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。

　　3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。

　　4、进场付10万元，打完20__米付清80%，桩打完全部付清。

　　5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。

　　6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。

　　四、解决合同纠纷的方式

　　甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

　　五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　六、本合同甲、乙双方签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：

施工合同范本 篇9

　　委托方（甲）：__________________________________________

　　承包方（乙）：__________________________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：

　　一、工程范围：

　　砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。

　　二、质量及砌筑形态要求

　　采用24墙砌筑，墙高2.2米，每6米一个承接墩，墩高2.4米，墩顶端要求形式按后附图。

　　质量要求：

　　1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。

　　2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。

　　三、计量及计价标准

　　1、2.2米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。

　　2、增加墙墩按360mm厚，高度2.4米计，每米综合单价440元/m;

　　3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（2.2米高）的延平米计价。

　　四、付款方式

　　协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。

　　五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。

　　六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。

　　七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。

　　八、未尽事宜由双方协商解决。

　　注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。

　　甲方：______________ 乙方：______________

　　负责人：______________ 负责人：______________

施工合同范本 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

　　一、 工程地点：_____市梅林原深华石场内。

　　二、 工程量： 约_____立方米。

　　三、 工程造价：_____元人民币。

　　四、 付款方式：乙方设备进场开始钻眼作业，甲方支付乙方工程款的_____%，尾数待工程完工后一次性付清。

　　五、 甲乙双方责任：

　　（一） 甲方责任：

　　1. 负责清除水池内原有松石、浮土，以方便乙方钻眼作业。

　　2. 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

　　（二） 乙方责任：

　　1. 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

　　2. 负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。

　　3. 作业人员持证上岗。

　　4. 加强安全警戒工作。

　　六、 违约责任：

　　1. 乙方按甲方要求完成爆破施工。

　　2. 甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

　　七、 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　八、 本合同一式肆份，双方各执二份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

施工合同范本 篇11

　　甲方:_________

　　乙方:_________

　　甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:

　　第一条 甲方兴建的综合楼,位于_________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。

　　第二条 乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息_________计。

　　第三条 计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。

　　第四条 乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。

　　第五条 偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。

　　第六条 乙方已承建工程甲方_________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。