施工合同书集锦（精选32篇）

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：_______________________________

　　(二)工程地点：_____________________

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：____________元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20__)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。

　　8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

施工合同书集锦 篇16

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产、人人有责，特签订本合同书。

　　一、工程概况：

　　1，工程名称：

　　蕲春县四好农村公路及安防工程项目

　　2，工程范围：甲方委托乙方对

　　3，工程地点：

　　二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

　　三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签订安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

　　四、为保证施工安全管理及安全责任落实，乙方必须明确现场管理人员：

　　乙方项目负责人 联系电话 乙方现场安全责任人 联系电话

　　五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场。否则一切后果均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用。一般施工员进入施工现场戴好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋及赤膊上班；机械操作人员必须持证上岗，严禁使用无证、无设备操作技术的人员操作打桩机、挖掘机、运输车及其他机械；施工现场必须在入口和出口处设置路段施工车辆慢行警示牌、机械施工区域必须设置警示牌和安全防护桩，隔离行人、车辆与施工作业区人员和机械的接触；对于危险路段、急转弯路段需设置警示连线三角旗，把危险区域隔离开来，最大限度的保证行人及车辆的安全；现场施工必须有专人负责施工安全，随时保持警惕，严防安全漏洞；所有施工人员必须戴安全帽、穿反光背心；以上若有违反，全部责任均由乙方承担。

　　七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

　　八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责（注：本则适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故。）

　　九、在施工期间，由于乙方管理不严对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

　　十、在施工期间，乙方人员等其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

　　十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方拒绝负责。

　　十二、本合同书一式两份，甲乙双方各一份作为工程承包合同附件。

　　十三、若有新增内容条款作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

　　十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

　　甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

　　签订日期： 年 月 日 签订地点：

施工合同书集锦 篇17

　　发包人(全称): (以下简称甲方)　　承包人(全称):(以下简称乙方)　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　

　　一、工程概况　　工程名称：　　工程地点：　　工程内容：　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)　　工程立项批准文号：　　资金　　

　　二、工程承包范围　　承包范围：　　

　　三、合同工期　　开工日期：　　竣工日期：　　合同工期总日历天数 天。　　

　　四、质量标准　　工程质量标准：　　

　　五、合同价款　　金额(大写) 元(人民币) 元　　

　　六、组成合同的文件　　

　　1.本合同协议书　　

　　2.中标通知书　　

　　3.投标书及其附件　　

　　4.本合同专用条款　　

　　5.本合同通用条款　　

　　6.标准、规范及有关技术文件　　

　　7.图纸　　

　　8.工程量清单　　

　　9.工程报价单或预算书　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。　　

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。　　

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。　　

　　十、合同生效　　合同订立时间：________年____月____日　　合同订立地点：　　本合同双方约定 天后生效。　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日建设施工合同范本【2】　　发包人(全称)：__________________________________________________________________　　承包人(全称)：__________________________________________________________________　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。