上海市消防工程施工合同（精选33篇）

　　第七条 有关安全生产和防火的约定

　　7.1 甲方提供的施工图纸应符合<<中华人民共和国消防条例>>和有关防火设计规范.

　　7.2乙方在施工期间应严格遵守<<安装工程安全技术规程>>.<<中华人民共和国消防条例>>和其它相关的法规.规范.

　　7.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此而来的一切经济损失.

　　第八条 违约责任

　　8.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工.窝工所造成损失.甲方不按合同的约定拨付款,所致后果由甲方承担.

　　8.2 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第九条 争议或纠纷处理

　　9.1 本合同履行期间,若双方发生争执,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门调解.

　　9.2 若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成,可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉.

　　9.3 合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,双方鉴字后生效,履行完成后自动失效.

　　甲方(盖章) : 乙方:

　　代表: 代表: (签名):

　　单位地址: 单位地址:

　　联系电话: 联系电话:

　　签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

上海市消防工程施工合同 篇24

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地点：_________

　　第二条承包范围：

　　第三条工程承包方式：_________

　　第四条合同工期

　　开工日期：_________

　　竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整

　　工程造价：_________

　　付款方式：_________

　　价款调整：_________

　　第六条工程质量及验收标准

　　1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

　　2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（xx年版）gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　第七条安全施工

　　1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第八条质量保修

　　1.本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

　　2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

　　3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　4.保修金支付方法

　　4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

　　4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。

　　4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

　　第九条双方的.权利和义务

　　1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

　　2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

　　3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

　　4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　第十条违约责任、索赔

　　1.甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

　　2.工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

　　3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

　　4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

　　6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

　　第十一条争议的解决

　　本合同发生争议，双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十二条其他约定

　　1.本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　2.本合同自双方签盖章之日起生效。

　　3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　合同经办人：_________合同经办人：_________

　　通讯地址：_________通讯地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　签订时间：_________年___月___日

上海市消防工程施工合同 篇25

　　甲 方：

　　乙 方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规规定，为建立企业与劳务双方协调、稳定的劳务关系，明确甲、乙双方的权力和义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：自动喷淋系统、消火栓系统、报警系统(图纸范围内全部施工安装，但不包括防排烟系统及室外管网，并结合现行规范及现场实际条件，达到消防部门验收标准)

　　承包方式：包工不包料(包施工机械)。

　　第二条、工程要求

　　1. 消防工程施工严格按照图纸设计、结合现行消防规范和国家标准，进行施工安装。

　　2. 施工过程中设计图纸与消防规范有差异时，应及时向甲方汇报，按甲方指示施工。

　　3. 甲方派驻的项目经理 (手机号： )、负责工地的管理和质量监督工作。乙方应服从管理和指挥。

　　4. 乙方在做隐蔽工程施工时，应提前24小时通知甲方现场管理人员，验收合格后方可施工下一道工序。

　　5. 树立“安全第一的思想”，施工人员进入工地，必须有安全措施( 必须携带安全帽)，确保安全施工，杜绝人身伤亡事故的发生。