食堂劳务施工土建部分承包合同（精选32篇）

　　甲方将贵州省威宁县龙场镇树舍村至田元通村水泥路部分工程承包给乙方，达成以下几点：

　　一、甲方将部位路肩及路面混凝土承包给乙方施工；

　　二、乙方自带所有电动工具及运输工具、灌车、人工等。

　　三、质量要求：混凝土为C20路肩墙，路面为C30，路肩墙，密实、保满、光滑平整，路面振动密实、拉纹、切缝。

　　四、承包单价：路肩墙按立方计算，每立方85元，路面混凝土(含电费)。

　　五、付款方式：按每月完成合格的80%付款，余款20%在验收合格后60天内付清总款。

　　六、双方责任：甲方保证材料到位，乙方负责施工，施工过程中，如质量不符合标准，造成甲方材料损失，由乙方承担所有一切经济损失，如途中退场按完成合格50%清退出场。

　　七、安全要求：乙方在施工过程中，出现安全问题，甲方不负任何连带责任，乙方必须管好施工人员，遵守工程建设安全生产管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施监督检查，采取必要的安全措施，清除事故隐患，乙方及其它劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。

　　八、本合同未尽事宜及因施工现场额外产生的费用，双方协商拟定，不纳入合同范围内，本合同一式二份，自合同签订之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

食堂劳务施工土建部分承包合同 篇30

　　劳务发包人： (以下简称劳务发包人甲方)

　　劳务作业承包人： (以下简称劳务承包人乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务分包工程基本情况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　劳务作业内容：按图施工(消防栓系统，自动报警系统，工程预埋，安装调试等相关的工作)。

　　二、合同价款

　　1、合同签约后，劳务承包人交保证金 元整(小写：￥ )给劳务发包人，到工程验收后结算返还给劳务承包人。

　　2、本工程合同款采用下列方式计算。

　　3、本合同款，除经劳务发包人，和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。

　　4、合同价款按建筑设计总面积计算，每平方米肆元捌角(￥4.8)。

　　5、劳务费包含：①工人工资;②劳务统筹费用;③劳动保护费用;④管理费用;⑤各项保险费用;⑥监设费用;⑦文明施工及环保费用;⑧利润、机械使用，折旧费等。

　　三、分包工作期限

　　按开工计算 个月。

　　四、质量标准

　　工程质量：按国家现行规范要求。

　　五、图纸

　　劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前，向劳务承包人，提供与分包工程有关的图纸1套。

　　六、材料、构配件供应

　　1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人，不能按时提供，则应相应延长工期并赔偿误工费用;如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时以书面形式提出，劳务发包人负责在三天内更换或调整。

　　2、劳务承包人应妥善保管，合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的经济损失。

　　3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。

　　七、合同价款支付

　　采用固定合同价款方式计算，合同价款的，劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付，按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方，剩下的20%待工程验收结算后，一次过结清。

　　八、双方责任

　　1、乙方应服从甲方管理人员的安排，杜绝无理取闹，影响工程进度的现象。

　　2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识，安全施工，确保工程能顺利完成。

　　3、乙方按图、按时、按质完成工程，要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误，或经济损失的，相关损失由乙方负责赔偿。

　　4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责，造成的损失全部由乙方承担。

　　5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤，意外等保险。

　　6、遵守甲方项目部的管理规定，做到文明施工。

　　7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同，结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。

　　8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方，并作出妥善处理。

　　9、对隐蔽工程的验收，乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。

　　10、甲方要协调各项工程项目施工，工程，杜绝各施工队为场地，用电、用水等问题产生矛盾。

　　11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。

　　12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材，人工的损失等均由甲方承担相应责任。

　　13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。

　　14、审核乙方的工程进度，办理结算，按照合同约定向乙方支付工程款等。

　　九、违约责任

　　当发生下列情况之一时，劳务发包人应承担违约责任：

　　①劳务发包人违反约定，不按时向劳务承包人支付合同款的;

　　②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。

　　当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：

　　①劳务承包人因自身原因过期交工的，每延期一日，应向劳务发包人支付违约金，最高不超过合同总金额的5%;

　　②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，产生的费用由劳务承包人承担;由此给劳务发包人造成损失的，劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元，最高不超过合同的10%，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

　　1、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。

　　2、劳务承包人应对工人进行安全教育，施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责，与劳务发包人无关。

　　十、本合同一式两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份，自双方签字起生效。

　　劳务发包人： 劳务承包人：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

食堂劳务施工土建部分承包合同 篇31

　　甲方：_______________公司

　　乙方：_______________公司

　　原甲乙双方的工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

　　1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币_______________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担)，该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对___万元外款项的`冻结。

　　2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将全部安装完毕；

　　3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_______万元保证金及其银行利息由甲方签字后向银行递交解封凭证。

　　4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。

　　5、对于建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款_______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方建筑局监督站书面意见同意后由法院将_______万元予以转付。

　　6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

　　7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。

　　8、本案诉讼费用由乙方承担。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　日期：_______________

食堂劳务施工土建部分承包合同 篇32

　　发包方（简称甲方）：______________________________