水运工程施工监理合同范本(精选23篇)
1.甲方应在________年____月____日任命其代表,并向乙方提供所约定的外部条件包括:
2.甲方向第三方通知乙方监理工作范围、职权和人员的具体办法和日期:_________
3.双方约定的甲方应提供的技术资料及提供的时间:_________
4.甲方向监理机构提供如下现场设施:_________;乙方自备的,甲方给予经济补偿的设施如下:_________
5.在监理期间,甲方向监理机构提供名职员,由总监安排其工作,并提供名服务人员。
6.监理工作程序的约定:甲方应在_________天内审批乙方提交并要求作出决定的各类报告、报表的办法、期限和责任:_________
7.甲方未按约定支付监理费用的违约责任的约定:_________第6条 乙方的职责与义务
1.乙方应在________年____月____日向甲方提交监理机构的组成、监理人员名单、监理工作规划及监理工作实施细则;
8.乙方应在_________天内审查(或核实)各类报告、报表的程序、责任:_________
9.乙方应在_________天内向甲方提交监理工作月报内容及有关专项报告的约定:_________ 1
2.本工程需要保密的内容约定:_________ 1
3.监理工程师现场设施返还甲方的办法:_________第8条 乙方权利
4.对设计内容进行局部修改的具体标准和条件的约定:_________第9条 监理合同期
1.本监理合同期从________年____月____日至________年____月____日,共计____月(或天)
2.本监理合同期延长条件的约定:_________第11条 监理酬金与支付
2.甲方同意按以下的计算方式,支付时间与金额,支付乙方的监理酬金(含预付款,进度款等):_________
3.甲方同意按以下的计算方式,支付时间与金额,对乙方的监理酬金进行调整:_________;监理酬金调整的条件约定:_________
4.甲方同意按以下的计算方式,支付时间与金额,支付延期监理酬金:_________第13条 奖励与赔偿
1.奖励条件、标准和方法:_________第15条 违约、争议与仲裁
1.违约处理方式的约定:_________
2.争议的具体解决办法的约定:_________
3.在合同履行过程中发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会,仲裁或直接向有管辖权的人民法院起诉。《水运工程施工监理合同范本》主要适用于全国水运工程(含合资或外资在国内建设的水运工程)的施工监理,包括港口、航道、船厂、防波堤、修造船建筑物、船闸、渠化及其配套工程。《水运工程施工监理合同范本》包括《合同协议书》,《合同XX条款》和《合同专用条款》三部分。
(1)合同协议书是整个监理合同概括性的总汇,它以简练、概括性语言,将合同的要点写入协议书中,双方一旦达成协议,只要书写很少的文字即可签署合同。
(2)合同XX条款主要是依据交通部水运工程施工监理规定(试行)的精神,参照菲(fdc)条款并结合我国水运工程施工的实际情况而提出的施工监理合同标准条件,合同双方原则上应当遵守,签约和履约过程中,一般不作改动。
(3)合同专用条款是甲乙双方根据不同工程项目的特点和所处的自然和社会环境,对合同条款的一种完善与补充,如:工程中的具体内容,如工程规模,监理项目、工程造价、监理合同期、监理费用、特殊检测项目及费用、奖励条件等都应在专用条款中写明,由甲乙双方协商一致后填写,双方若认为需要,可在其中增加约定的补充条款和修正条款,以及附加条款。合同专用条款应当对应合同XX条款的顺序进行填写,例如:第2条,要根据工程的具体情况填写所适用的部门和地方的法规与规章。第4条,写明监理范围时,一般要具体写出工程项目和它包括的总概算,单位工程概算所涵盖的工程范围应与总承包合同相一致。在写明监理内容时,
首先要具体写明是哪个阶段或哪几个阶段的监理任务;
其次要写明委托阶段内每项具体监理工作,以免遗漏。如果甲方还要求乙方承担一些咨询业务和事务性工作,也应当在本条款中详细列出。如,建设项目可行性研究,编制概预算,编制标底,提供临时设施的设计等。第5条,在填写甲方向乙方提供或乙方自备的设施时,一般是指下列设备:
(1)检测设备,
(2)测量设备,
(3)通信设备,
(4)交通设备,
(5)照相录像设备,
(6)电算设备,
(7)打字复印设备,
(8)办公用房及设备,
(9)生活用房及设备。若甲方对乙方自备的设备进行补偿时,一般应写明补偿金额,其计算方法是:补偿金额设备使用期占折旧期的比率设备原值管理费。在监理期间,若有特殊的检测项目,双方应增加有关此方面的约定,并写明检测费用的计算方式、支付时间和金额。补偿金额设备使用期占折旧期的比率设备原值管理费。在监理期间,若有特殊的检测项目,双方应增加有关此方面的约定,并写明检测费用的计算方式、支付时间和金额。
返
水运工程施工监理合同范本 篇9
工程施工监理协议书
委托人:
监理人:
根据《中华人民共和国民法典》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
一、工程概况:
1、工程名称:____________________________工程
2、建设地点:
3、工程规模及特征:
4、工程总投资(人民币,下同)__________万元。
5、工期:______年___月___日-______年___月___日。
二、监理依据
1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—20__。
2、建设部《工程建设监理规定》(1995年颁发)。
3、水利部《水利工程建设监理管理办法》(1996年颁发)。
4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。
三、监理范围
1、监理项目名称:____________________________工程
2、监理方式:巡视监理
3、监理项目投资:__________万元。
4、监理阶段:自______年___月___日始,至______年___月___日止。
(1)勘察阶段服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。
(2)设计阶段服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。
(3)保修阶段服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。
(4)其他相关服务期限自______年___月___日始,至______年___月___日止。
四、委托人的权利:
1、对监理工作进行监督、检查,并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;
2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;
3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;
4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告,监理工作报告和监理工作日记;
5、委托人向监理机构免费提供的资料为:
序号 资料名称 份数 提供时间 收回时间 保密要求
1 设计图纸
2 招投标文件
3 工程施工合同
……
五、监理人的权利
1、委托人赋予监理人如下权利:
(1)审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准;
(2)审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;
(3)核查并签发施工图纸;
(4)签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意;签发进场通知、复工通知;
2、审核和签发工程计量、付款凭证;
3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤换不职称的现场工作人员;
4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时,有权要求承包人增加或更换施工设备;
5、当委托人发生本合同约定的违约情形时,有权解除本合同。
六、委托人的义务
1、工程建设外部环境的协调工作。
2、按照约定的时间、数量、方式,免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。
3、在本合同约定的时间内,就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定,并及时送达监理机构,超过约定时间,监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须再作确认。