《水运工程施工监理合同范本》（精选24篇）

　　1.甲方应按国家的监理收费规定，确认乙方的监理酬金，并按合同专用条款约定的时间、方式予以支付。

　　2.监理酬金的支付按监理合同期进行，不受工程施工实际进度的影响。(除乙方原因造成的工程延误外)。监理合同协议书签订后7天内，甲方应按总监理酬金20%～30%的数额，向乙方预付监理酬金;工程保修阶段的监理酬金一般可为监理酬金总额的5%。

　　3.若因甲方原因使工程规模、监理范围或监理期限发生的变化超过双方的约定时，甲方应按合同专用条款约定的办法调整监理费。合同执行期间，若因国家或地方工程造价管理部门公布的价格和费率调整等原因使工程费用增加，乙方的监理酬金也应相应调整，具体调整办法可在合同专用条款中约定。

　　4.若因非乙方原因造成工程延误，甲方应按合同专用条款约定的办法支付延期监理酬金。

　　5.乙方人员受甲方指派出外考察的费用，由甲方承担。

　　6.若甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的银行贷款利率乘以拖欠的酬金时间计算。

　　第12条　人员的更换

　　1.若乙方确需更换总监和主要监理人员时，应提前14天以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意后由甲方通知第三方，其它监理人员的调换也应提前7天通知甲方并通知第三方。

　　2.若因乙方人员不称职，甲方有权提出调换人员，若情况属实，乙方应当予以调换。

　　3.若甲方需更换其代表，应提前14天以书面形式通知乙方。

　　第13条　奖励与赔偿

　　1.奖励：

　　(1)乙方及其派出人员，在监理工作中表现突出，贡献较大时，甲方应给予表扬和奖励。

　　(2)乙方人员在监理工作中提出合理化建议，节省工程投资使甲方得到了经济效益，甲方应将节约部分的10%～30%奖励给乙方，具体标准和办法应在合同专用条款中约定。

　　2.赔偿：若因乙方人员工作过失造成工程事故或甲方经济损失，应向甲方进行赔偿。赔偿额计算方法为：该单项直接损失×监理费率(扣除税金)。累计赔偿总金额不应超过监理酬金总额(扣除税金)。

　　第14条　转让与分包

　　1.本合同一经签署，不得转让。

　　2.除受监的主体工程外，乙方可将合同部分任务分包给有资质的监理单位(分包部分不能超过总监理任务的50%)，但应事先以书面形式将分包单位的名称、分包范围与分包内容报告甲方，甲方对此分包有确认和否决权。

　　3.乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响，在经济上甲方只与乙方发生关系，但甲方对乙方分包单位的工作有权监督，分包人的任何违约，均视为乙方的违约。　　4.乙方对外单位人员的聘任不视为分包。

　　第15条　违约、争议与仲裁

　　1.任何一方不执行本合同的规定，不履行合同中约定的义务，均视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。

　　2.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时，应当协商解决或者提请双方的上级行政主管部门进行调解，若协商或调解无效，可选择以下方式之一进行处理：

　　(1)向双方认可的或约定的合同仲裁机构申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　争议发生后，除双方均同意终止合同外，双方均应继续履行合同，否则视为违约。

　　三、 合同专用条款

　　第1条　合同专用条款是对合同通用条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果合同通用条款与合同专用条款之间有不一致之处，以合同专用条款为准。

　　第2条　法规、语言和联系方式

　　1.本合同约定的适用的法规：

　　2.双方的权利、义务若因适用的法规变更而引起变化时，则双方的权利、义务需再约定的内容为：

　　3.辅助语言：

　　第4条监理范围

　　监理工程范围包括：

　　(1)工程名称：　　(2)工程地点：　　(3)工程规模：　　(4)工程界限：　　(5)工程投资：　　(6)施工期：　　(7)监理工作阶段及内容

《水运工程施工监理合同范本》 篇24

　　工程施工监理协议书

　　委托人：

　　监理人：

　　根据《中华人民共和国民法典》、有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;工程建设强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件;监理合同、施工合同等合同文件，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：____________________________工程

　　2、建设地点：

　　3、工程规模及特征：

　　4、工程总投资(人民币，下同)__________万元。

　　5、工期：______年___月___日-______年___月___日。

　　二、监理依据

　　1、国家标准《建设工程监理规范》GB50319—20__。

　　2、建设部《工程建设监理规定》(1995年颁发)。

　　3、水利部《水利工程建设监理管理办法》(1996年颁发)。

　　4、《施工合同》、设计图纸及文件、招投标文件。

　　三、监理范围

　　1、监理项目名称：____________________________工程

　　2、监理方式：巡视监理

　　3、监理项目投资：__________万元。

　　4、监理阶段：自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　(1)勘察阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　(2)设计阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　(3)保修阶段服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　(4)其他相关服务期限自______年___月___日始，至______年___月___日止。

　　四、委托人的权利：

　　1、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求;

　　2、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权;

　　3、核定监理人签发的工程计量、付款凭证;

　　4、要求监理人提交监理月报、监理专题报告，监理工作报告和监理工作日记;

　　5、委托人向监理机构免费提供的资料为：

　　序号 资料名称 份数 提供时间 收回时间 保密要求

　　1 设计图纸

　　2 招投标文件

　　3 工程施工合同

　　……

　　五、监理人的权利

　　1、委托人赋予监理人如下权利：

　　(1)审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准;

　　(2)审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件;

　　(3)核查并签发施工图纸;

　　(4)签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意;签发进场通知、复工通知;

　　2、审核和签发工程计量、付款凭证;

　　3、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不职称的现场工作人员;

　　4、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备;

　　5、当委托人发生本合同约定的违约情形时，有权解除本合同。

　　六、委托人的义务

　　1、工程建设外部环境的协调工作。

　　2、按照约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

　　3、在本合同约定的时间内，就监理机构书面提交并要求做出决定的问题做出书面决定，并及时送达监理机构，超过约定时间，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

　　4、与承包签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

　　6、按本同约定及时、足额支付监理服务酬金。

　　7、为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承包检验、试验相关费用。

　　8、维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自做出有悖于监理机构在合同授权范围内所做出的指示的决定;未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

　　9、为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

　　10、将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

　　11、未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

　　七、监理人的义务

　　1、在约定的时间内组建监理机构(即______年___月___日-______年___月___日)，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构其及人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。