通用工程合同集锦（精选35篇）

　　六、交工验收及养护

　　1、工程竣工后，甲方应根据乙方的竣工报告，会同有关部门，按照图纸要求进行项目验收，评定工程质量，并在;竣工验收证明书;上签章。

　　2、工程在未办理交工验收前，甲方不得擅自使用，否则，作甲方同意验收处理。

　　3、乙方必须在工程交工后7天内全部撤离现场，临时设施由乙方负责拆除。

　　4、本工程养期为半个月，在养护期内乙负责对苗木淋水、培土、施肥、防病治虫、修剪造型以及补换苗木，全部费用由乙方负责。

　　七、预结算及付款

　　1、本工程的造价为：人民币 元，每户按元户包干。

　　2、施工中的增加项目结算办法：由乙方向甲方上报增加项目的预算报价，按双方协商计价结算（以监理或甲方现场签证为依据）。

　　3、签订合同后进场两天内，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的30% 作施工前的备料费用。

　　4、乙方完成工程进度的80%时，甲方拔付工程款给乙方至工程总价的70% 。

　　5、工程竣工后七天内，甲方拔付乙方工程款至工程总价的95%，余款待养护期满移交后七天内结清，如甲方不按期付工程款，应按拖欠的'款项乘以银行规定利率支付利息。

　　八、违约责任

　　（一）甲方违约：

　　1、由于甲方原因造成乙方停工窝工三天以上的，工期相应顺延。

　　2、由于甲方协调不及时而影响工程进度者，工期相应顺延。

　　3、乙方已按图纸施工，由于甲方原因造成乙方经济损失的，甲方负责赔偿。

　　4、由于甲方不按时拔付备料款，进度款造成乙方不能如期开工或停工的，甲方必须赔偿乙方经济损失，工期相应顺延。

　　5、甲方接到乙方的有关该工程的并且需要甲方答复的信函，不按时答复致使乙方不能如期开工的。工期相应顺延。 天台花园（样板房）景观绿化工程合同书提要：甲方委托乙方承担花园二期架空层园林环境工程施工，为了明确分工，互相协作，保证质量，按期完成任务

　　6、由于甲方原因而终止施工合同，造成乙方一切经济损失，甲方按市有关规定负责赔偿。

　　（二）乙方违约： 由于乙方原因有如下情况之一者，甲方有权收回部分工程另行安排施工队伍直至终止合同。

　　1、施工中不重视质量，经甲方、监理、质监部门指出后仍不能改正和采取补救措施者。

　　2、违反安全生产规程，不文明施工，造成严重不良影响者。

　　3、不服从甲方、监理协调、检查和监督管理者。

　　九、其它

　　1、在施工和养护过程中，若施工现场遭遇暴雨、台风、地震等人力不可抗拒的自然灾害，并且乙方虽经努力抢救，仍不可避免地造成的工程损失，由甲方负责补偿，并补回灾害后清理恢复的工期。属于乙方管理的施工设施损失，由乙方负责。

　　2、施工中急需解决的问题，任何一方可书面通知对方，另一方应在24小时内答复和签署意见，否则视为不按时

　　3、甲方委派 乙方委派 为常驻工地代表，经常联系解决工程事宜。

　　3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充合同。

　　5、在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，可申请调解或仲载，也可以直接向人民法院起诉。

　　6、合同一式肆份，甲乙双方各贰份，经双方法人代表或法人委托人签字盖章后生效，竣工验收及价款结清后自行失效。

　　甲方签名：

　　乙方签名：

　　日期：

通用工程合同集锦 篇33

　　甲方：新__公司电话：乙方：汪__：甲方：新__公司乙方：

　　甲乙双方按照《民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、工程地点：新______市骑马山

　　二、工程名称：___

　　三、承包内容：___工程的项目的结算书编制及结算核对。

　　四、承包方式：人工费及办公所用耗才。

　　五、结算完成日期：按甲方要求本月____日完成。

　　六、承包价格：本工程项目结算劳务费按结算书总价的3‰ 。

　　七、付款方式：乙方交付结算的同时，甲方支付给乙方按总价的80%的劳务费，待工程量核对完毕后按总价的10%支付乙方的劳务费，余款待造价事务所出具报告的同时支付完毕。（若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任）。

　　八、甲方责任：

　　1、甲方应提供与该项目的相关结算资料及变更签证文件，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应按期支付劳务费。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方负责腾飞房产骑马山庄12，13，17，20项目工程结算书编制及审核工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。

　　2、乙方必须按甲方的造价要求合理性编制。

　　十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日生效，工资款付清后自动失效。

　　十一、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日________年____月____日

通用工程合同集锦 篇34

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同，以资守信。　　

　　第一条 工程概况　　

　　1、工程名称：　　

　　2、工程地点：　　

　　3、工程量： 以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。　　

　　4、承包方式按以下第 项执行　　

　　(1) 包工包料

　　(2)包工不包料

　　(3)包工;部分包料

　　(4)包料;部分包工　　

　　第二条 工期　　

　　1、开工日期：________年____月____日　　

　　2、竣工日期：________年____月____日　　

　　3、工程总用工时间： 天(工期顺延的时间未计入)　　

　　第三条 工程价款　　本工程总造价为：(大写) (人民币)　　： 元　　注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算　　

　　第四条 工程质量　　本工程质量按以下第 执行　　

　　(1)国家标准

　　(2)地方标准

　　(3)行业通用标准

　　(4)甲方特殊标准　　

　　第五条 图纸　　

　　1、经双方协商一致决定，采用以下第 项执行　　

　　(1)甲方委托乙方设计施工图纸，设计费用为(大写)： 元，图纸设计费用不包含在工程总价款内;　　

　　(2)甲方自行提供施工图纸　　

　　2、图纸会审和设计交底时间：　　

　　3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方提供图纸的，应在开工前 天将图纸交给乙方。　　

　　第六条 合同组成文件　　组成本合同的文件包括：　　

　　1、本合同协议书　　

　　2、标准、规范及有关技术文件　　

　　3、图纸　　

　　4、工程报价单或预算书　　

　　5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。　　

　　第七条 工程变更　　

　　1、工程设计变更　　施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：　　

　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;　　

　　(2)增减合同中约定的工程量;　　

　　(3)改变有关工程的施工时间和顺序;　　

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相应顺延。　　施工中承包人无正当理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。　　承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。　　

　　2、其他变更　　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。　　

　　3、确定变更价款　　承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：