通用工程合同集锦（精选35篇）

　　（2）由发包人协助办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：动工前必要的证件等开工前 3 天完成。　　

　　（3）发包人在开工前 3 天提供工程地质和地下管线资料。　　

　　第五条 承包人工作　　承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：　　

　　（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：签定合同后 3 天内提供施工总进度。　　

　　（2）施工场地清洁卫生要求：达到当地政府主管部门所规定的文明施工要求和标准。　　

　　（3）乙方必须按照甲方的要求提供绿化及其他的服务，乙方不的擅自变更甲方所需的绿化植物规格档次（附清单）；　　

　　（4）乙方承担甲方绿化所需各类植物以及其他景观材料的运输和植物的养护工作；　　

　　第六条 质量与检验　　

　　1、发包人应当达到协议书所约定的质量标准，质量标准的评定以国家或当地行业的质量验收规范标准为依据。　　

　　2、承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。　　

　　3、因发包人原因达不到约定质量标准，由此造成返工的经济支出，应由发包人承担，工期相应顺延。　　

　　4、本工程约定工程质量： 优 良　　

　　5、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责承担。　　

　　第七条 工程预付款及付款方式　　合同签定后预付总金额的 ，材料进场后付 ，工程完工后付一周内付完余额　　

　　第八条 工程设计变更　　

　　（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 3 天以书面形式向承包人发出变更通知。　　

　　（2）承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，增减合同中约定的工程量，改变有关工程的施工时间和顺序。　　

　　第九条确定变更价款　　

　　1、承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：　　

　　（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；　　

　　（2）合同中只有类似于变更工程程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；　　

　　（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人代表确认后执行。　　

　　2、承包人在双方确定变更后 3 天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。　　

　　3、发包人应在收到变更工程价款报告之日起 3 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起 3 天后视为变更工程价款报告已被确认。　　

　　4、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。　　

　　5、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。　　

　　第十条其他　　

　　1. 由于承包人的原因，工期延误或质量不合格，承包人负责整改至优良，造成的损失由承包人承当；　　

　　2. 所有植物承包方在养护期内确保种植成活，养护费由发包方承担，付款方式另行协商。养护起算日期为合同中签订的开工日期.　　

　　3. 本合同一式两份，甲乙双方各一份，双方从签署日起生效；　　

　　4. 本合同价不含税，税金按合同价的5%收取；　　

　　5. 其他未尽事宜双方协商解决。　　发 包 人： 承 包 人：（公章）　　住 所： 住 所：　　代 表： 代 表：　　电 话： 电 话：　　传 真： 传 真：____日 期：________年____月____日____日 期:________年____月____日

通用工程合同集锦 篇7

　　发包方：_____________（以下简称甲方)　　

　　承包方：______________(以下简称乙方)　　

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条 工程概况　　

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　工程内容：______________

　　1、2

　　2、2

　　3、2

　　4、25楼室外电力高低压施工，包工包料;教授新村1250A箱变及低压设备的安装，调试;教授新村1250A箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250A箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。　　承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条 工程总价　　合同总价为(B)：100万元整 含税(大写 壹佰万 元整)， 以最终决算价格结算。

　　第三条 付款方式

　　1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万元整);

　　2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整)

　　3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)

　　4、 双方盖章后合同开始生效。

　　第四条 合同范围

　　1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条 甲方职责

　　1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、 保证配合乙方及寿光XX公司施工所需的款项的如期支付;

　　3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条 乙方职责

　　1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、 协助甲方向供电公司申请10外线施工的手续;

　　4、 自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、 开具本合同价上的工程发票。

　　第七条 技术规范　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条 工程日期

　　1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、 甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条 解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　第十条　　合同编号：

　　2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。　　保固条款　　自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。　　

　　甲方(盖章)：______________乙方(盖章)：______________　　

　　法定代表人(签章)：______________法定代表人(签章)：______________　　

　　委托代理人(签章)：______________委托代理人(签章)：______________　　

　　单位地址：______________单位地址：______________　　

　　账号：______________账号：______________　　

　　合同签订时间：______________合同签订时间：______________　　

　　费用计算表______________建设单位：______________