外来运输车辆安全环保管理合同（通用32篇）

　　三、检测收费按市物价局、财政局阜价费【20xx】21号标准收取。

　　四、检测收费结算方式：现金。

　　五、该合同签字之日起生效，有效期为一年。

外来运输车辆安全环保管理合同 篇15

　　甲方：xx有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。

　　一、项目工程名称： 玫瑰园土石方运输

　　二、项目工程地点：xx市xx区xx大道

　　三、工程施工内容

　　1、材质：土石方

　　2、工程运距：场地内运输

　　3、装卸地点：上料点甲方指定，卸料甲方指定

　　4、运输方式：装料，运料

　　5、机械车辆型号：

　　6、计算方式：按月计算。

　　7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车（装载容积22立方米以上）将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。

　　五、单价、结算

　　运输车辆价格：15000元/月/辆，每月运输天数需保证满足25天，若每月运输天数不足25天，则按照实际运输天数结算，若每月运输天数超过25天的，按照实际运输天数结算。

　　六、双方的权利义务

　　（一）甲方的权利义务

　　1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。

　　2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。

　　（二）乙方的权利义务

　　1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。

　　2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。

　　3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。

　　4、乙方以甲方名义对外发生的'全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。

　　5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。

　　6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。

　　七、特别约定

　　1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。

　　2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。

　　八、违约责任

　　1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。

　　2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。

　　九、争议解决办法

　　本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十、其他

　　1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方代表

　　乙方代表：

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　联系电话

　　联系电话：

　　签定时间： 年 月 日

　　签定时间： 年 月 日

外来运输车辆安全环保管理合同 篇16

　　甲方将保税卡车区外运输不足部份，依照代雇车辆申请须知(详如附件一)之规定，委托乙方负责运送，双方议定条款如下：

　　一、合约期限：自______年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　二、合约费率：按行政院核定之储运费率表收费(合约期间，费率如作调整，经本局公布后即依新的费率表收费)，由甲方向园区事业计收，并经甲方扣除百分之十代雇服务费后，剩余之百分之九十(内含百分之五营业税)付与乙方，甲方凭乙方开具之三联式统一发票一次拨付。

　　三、合约代雇车辆数

　　共计_____辆(车辆及连络人及「具代雇车辆承揽商及园区事业代理人」双重身份者之数据详如附件二)，乙方于合约中，如拟增减汰换所属车辆及连络人员，应事先取得甲方同意之书面文件。

　　四、合约管理乙方于执行甲方委托办理运送业务时，应确实依照甲方之法令规定执行业务，其有关车辆之调度、连络人员之管理，均悉依照甲方之指示处理。

　　乙方如遇期其本身及甲方车辆有不敷调派之虞时，乙方应配合甲方之应变措施，其处理原则为：园区事业代理人，未具储运中心代雇运输车辆者，得由甲方指示优先给予调派，乙方不得异议。

　　具须知六—(三)「双重身份者」，应考虑整体载运能量，有不敷调派之虞时应适时负责外雇，如因延误造成厂商之损失，乙方应负全责。

　　(三)乙方及其所外雇车辆均应以总重量九、九公吨以上载货容量之大型保税卡车为原则。

　　(四)乙方于执行甲方委托运送业务时，应随时注意车辆之检修保养，如在运送途中因故致使货物无法按时运抵目的地时，因而发生之延迟或赔偿责任概由乙方负责。

　　五、附则

　　违约处理：乙方于执行合约期间，若未能按「科学工业园区管理局储运服务中心代雇车辆申请须知」及本合约第四条各款规定办理，视为违约，甲方得视情节轻重，按代雇车辆申请须知第七条各款方式择一处理，乙方不得提出异议。

　　乙方于执行合约期间，如发生左列情事之一者，甲方得随时通知乙方终止合约，甲方倘因此受有损害，乙方应负赔偿责任，乙方之行为如触犯刑章者，应移送司法机关侦办。

　　乙方从事违章、走私等行为经查证属实者。

　　乙方违反科学工业园区管理局或海关之规定，经勒令停止入区营业者。

　　保险：

　　乙方及其外雇车辆、人员及其它相关之保险概由乙方负责，运送途中发生任何事故致使货物毁损、灭失因而发生损害赔偿责任时，亦由乙方负全部责任甲方无涉。

　　连带保证人责任：

　　保证人对于乙方应履行本合约各项规定，暨因解约发生之一切义务，均负连带保证责任，并愿放弃民法第七四五条所规定之先诉抗辩权，发生诉讼时，保证人同意以新竹地方法院为第一审管辖法院，保证人应俟本合约失效时，始得解除一切责任，但保证人如于保证期间失其保证能力或自行申请退保时，乙方应立即觅保更换，原保证人应俟换保手续办妥后，始得解除其保证责任。

　　本合约及其附件内容自签订用印后生效，乙方应于有效期间届满前三十日提请储运中心报经管理局核准新订合约后方为有效。

　　九、因本合约涉讼，双方同意适用中华人民共和国之法律并以台湾省新竹地方法院为第一审管辖法院。

　　十、本合约各条款内容，得经双方同意后修改之。

　　十一、本合约乙式伍份，由甲、乙双方各持一份存查，余由甲方分别存转。

　　立合约人

　　甲方：_________________

　　负责人：_______________