外墙保温施工合同格式怎么写（精选30篇）

　　2、乙方应妥善保管自己的物资，甲方不对乙方的财产安全负责。

　　3、甲、乙双方未经对方许可，均不得擅自使用对方的设备、工具及材料等。

　　4、乙方作业人员要加强成品保护意识，不得随意损坏或污染甲方的成品及半成品，否则，甲方将要求经济赔偿。

　　5、乙方作业人员应遵守甲方的现场管理制度，进入施工现场必须戴安全帽，施工现场不准打架斗殴，不准喝酒，不准随地大小便；夜间在甲方规定的关门时间后，不准进入现场。

　　6、乙方施工期间及因乙方原因造成的所有安全责任由乙方负责。

　　7、乙方进场前向甲方缴纳伍仟元清洁费保证金，完工后经双方及监理验收后退还乙方。

　　8、其余未尽事宜，双方协商解决。

　　此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，监理一份，具有同等效力。签字之日生效。

　　甲方（签章）：_________________甲方代表（签字）：_________________

　　乙方（签章）：_________________乙方代表（签）：_________________

　　监理单位（签章）：_________________：_________________监理工程师（签字）：_________________

　　日期：_____年____月____日_____年____月____日

外墙保温施工合同格式怎么写 篇29

　　合同编号：_________

　　签订日期：_________

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

　　一、工程名称：XX小区住宅楼外墙保温

　　二、施工地点：

　　三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。

　　四、承包方式：外墙保温施工。

　　五、工期要求： 天竣工。从 年 月 日开始至年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。

　　六、甲、乙双方责任：

　　1、甲方责任：

　　①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。

　　无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。

　　②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。

　　③甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。

　　达到不窝工，以保障工期不延误。

　　④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。

　　2、乙方责任：

　　①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。

　　②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。

　　严禁野蛮施工。

　　③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。

　　情况复杂的与甲方协商解决。

　　七、工程验收：

　　1、达到国家普通施工标准。

　　2、本工程经甲方验收合格后视为交付。

　　八、合同价款与计算方式：

　　1、合同价款：面积按投影面积计算每平方米一十五元人民币。

　　2、工程价款支付方式：

　　①工人进入施工现场施工两天后，付20__元的生活费。每栋楼完成工程的一半时付 %给乙方。

　　②工程完成后付清余下工程款。

　　③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。

　　九、其他约定：

　　1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。

　　2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。

　　3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。

　　4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。

　　十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

　　十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。

　　甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金__元，以补对方损失。

　　甲方单位： 乙方单位：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　或授权代理人： 或授权代理人：

　　电话： 电话：

　　签订日期： 年 月 

外墙保温施工合同格式怎么写 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　依照劳动法、合同法、相关法律、法规及建设工程质量检查验收标准，甲乙双方经协商，达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程结构：框架结构空心砖砌筑;

　　2、工程名称：xx小区外保温工程;

　　3、工程地点：瓦房店岛xx小区号楼;

　　4、施工项目：保温颗粒抹灰、玻纤网挂网、聚合物砂浆抹面;

　　5、质量标准：执行国家外保温质量验收标准及规范和辽宁省地方标准;

　　二、承包方式及人工费单价：

　　1、承包方式：包清工;

　　2、人工费单价：外立面聚苯颗粒抹灰____元/m2，挂网抹灰____元/m2，聚苯板粘贴(包括锚栓固定)____元/m2，造型____元/m，(以上单价包含整体放线、人身意外保险费)。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、工程价款：此工程总价依照甲方与承建商结算工程量为准，配合单价结算;

　　2、付款方式：整体工程施工完工后，经监理检查验收合格，支付工程总价的50%工程款，尾款元旦之前一次性结算，质保金5%预留，根据国家对建设工程质保规定，保质期一年，期满后一个月内支付。

　　四、甲乙双方权利和义务：

　　一)甲方责任和义务

　　1、甲方指派项目管理和技术人员进驻现场，负责协调、解决施工中遇到的问题及与监理、土建方的协调、交叉作业、组织验收和技术指导，负责施工现场全面管理工作，保证施工现场的进度、质量、安全生产、防火、材料管理等;

　　2、甲方向乙方提供施工图纸、工艺，工序、质量要求技术材料，组织施工负责人进行图纸会审并提供技术支持，避免施工中出现技术问题，出现返工。

　　3、甲方提供施工用水、用电接驳点及必要设备，包括电箱、电源线(五芯)、水泵及水管等，由乙方负责保管和使用，其它小型设备及工具由乙方负责自行筹备、使用和管理(包括用水、用电及故障排除)，根据进度计划，组织材料进场，保证施工现场正常施工。

　　4、按期拨付工程款(特殊情况除外)，保证施工现场正常施工。

　　5、甲方有权利对违反规章制度和违反合同条款约定项目的现象实行经济处罚及作出处理决定。

　　二)乙方权利和义务

　　1、乙方根据工程进度，组织施工人员进场施工，并做好人员储备工作，确保按期完工;

　　2、必须做好施工现场各项管理工作(安全、防火、质量、材料、进度、成品保护、文明施工管理等)，配合项目部完成整体施工任务;造成经济损失的，由乙方负全责。

　　3、必须服从项目部的全面管理及处罚决定，遵章守纪;以施工现场管理及处罚条例为准。

　　4、做好材料防潮、防水、防盗保护工作，按照公司材料损耗标准施工(聚苯颗粒5kg/m2，玻纤网1.3m2/m2)，不出现人为材料浪费现象，尽心尽责。

　　5、专人负责材料领取及现场管理，进场材料及设备由乙方负责保管和使用，出现损失，由乙方负责。严格材料使用，不得偷工减料，私自改变材料使用方法、配比和图纸设计方案，确保工程质量。严格执行项目部指定的工艺、工序、检查验收标准，每道工序完工后，必须经检查验收合格后，方可下道工序施工。

　　6、按时参加项目部组织的各种例会，保证通讯畅通，对不执行的，以处罚条例处罚。

　　7、乙方不得泄露公司任何行业机密，给公司造成形象及经济损失的，处以1-10万元罚款。

　　8、乙方必须24小时有管理人员在现场或施工人员宿舍，并保持通讯畅通，及时解决出现的问题。

　　9、乙方负责施工人员的全面管理，工程承包单价已经包含人身意外伤害保险费，在施工期间出现任何安全施工由乙方负全责，甲方不承担任何责任;

　　10、乙方做好人工费的发放和安置工作，不得干扰项目部正常办公和聚众闹事。

　　五、违约责任

　　1、因甲方责任造成停工，工期延顺;

　　2、因乙方原因造成停工，工期不予延顺，由此产生的责任自负;

　　3、由于乙方原因没有按期完工的，承担违约责任，每超出一天以20__元计算，在工程款中扣除;(不可抗因素、工程量增加、设计变更除外，另行约定工期)

　　4、由于乙方人力不足，造成工期缓慢，甲方有权利组织施工人员进场施工，费用由乙方负责;乙方在施工中途撤场或乙方原因造成停工，甲方有权拒付工程款，造成损失的，甲方予以追究经济责任和处罚;