外墙施工合同模板（通用30篇）

外墙施工合同模板 篇1

　　甲方：池州市立广房地产投资开发有限公司

　　乙方：李军、熊建和

　　根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同.愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

　　一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程，以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

　　1、工程材料采用：外墙外保温采用无机材料玻化微珠，厚度住宅为35、非住宅为45、屋面厚度为50、及外墙防水涂料。

　　2、综合单价：外墙保温综合价 54.00元/㎡ 、屋里保温 55.00元/㎡、外墙防水涂料 20 .00元/㎡(均含税金和配套费)

　　3、施工面积：外墙面积暂定5000m2、屋面面积暂定1600m2 、外墙涂料5000m2.

　　4、工程造价暂定：458000.00元

　　二、工期：甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为 60 天。

　　三、工程质量要求

　　1、本工程质量必须达到国家标准，质监、设计、监理单位验收合格。

　　2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。

　　3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证，经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

　　4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

　　四、工程量结算：按实际施工的竣工面积进行结算。

　　五、付款方式: 外墙保温施工完成后付款 25 %,外墙底漆施工完成后付款 10 %, 面漆施工完成后付款 10%,工程完工后付款 20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满一年后付清(无息)。

　　六、承包范围及内容：外墙外保温的供货、运输、施工，外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕，垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

　　七、双方责任:

　　甲方：

　　1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

　　2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督，对乙方施工的材料质量进行控制。

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方:

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

　　4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足池州市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款 %的总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿.

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修:

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行免费维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决.

　　十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效.

　　甲方:

　　代表

　　年 月 日

　　乙方: 代表 年月 日

外墙施工合同模板 篇2

　　甲方：_________________(房东)

　　乙方：_________________(施工方)

　　经甲乙双方商订，由乙方实行施工，达成协议如下：

　　施工方法和维护

　　1、墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，刷三遍为合格标准;

　　2、墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定;

　　3、保修期为_______________年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

　　安全文明竣工要求

　　1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;

　　2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料;

　　3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;

　　4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

　　违约责任

　　甲方：_________________

　　1、提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求;

　　2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　乙方：_________________

　　1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关;

　　2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担;

　　3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

　　未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签订日期________________

外墙施工合同模板 篇3

　　甲方：乙方：

　　甲乙双方遵照《中华人民共和国民法典》《建筑法》《安全法》等有关的法律法规的规定，本着协商一致的原则并结合本工程的具体情况，特签订承包合同条款如下：

　　1、工程名称：万正小区临工农西侧、南侧面粉刷装饰工程。

　　2、工程地点：工农

　　3、承包形式：包工、包料、包安全、包工程质量。

　　4、承包内容：按甲方指定部位进行外墙涂料粉刷、瓷砖清洗。

　　5、工程计价：

　　(1)外墙涂刷元㎡。

　　(2)清洗瓷砖元㎡。

　　以上单价均为含税价，总价以实际完成工作量为准(计量由乙方核算图纸面积结合现场实测情况后，经甲方确认为准)。

　　6、工程款支付：合同签订时支付定金元，工程全部完工并经甲方组织验收合格后付到90%款，10%作为质量保修金，保修期满后一周内付清，保修期内保修产生的一切费用由乙方负责。

　　7、工程质量：

　　(1)外观要求：外墙涂刷以效果图为准，瓷砖清洗达到清洗干净无污垢。

　　(2)材质要求：

　　外墙涂料牌(颜色根据效果图)。

　　8、工期要求：收到定金后二天内进场，自进场起

　　9、双方责任：甲方应提供相应的施工环境，乙方在施工时也必须遵守甲方的合法规定，乙方负责本项目的工程的施工材料的购买，施工所用的机械设备和用具均由乙方负责，但甲方配合乙方解决现场的'用水电，费用由乙方承担。乙方在施工过程中，违反有关安全操作规范或消防条例等乙方原因导致发生的事故、安全事故和火灾事故，全部由乙方自己承担，与甲方无任何关系。

　　10、质量保修：工程验收后，本工程保修________年，在保修期内，如出现质量问题，由乙方负责一周内到场维修，如乙方出现推诿，甲方有权另行安排，费用全部由乙方负责。

　　1

　　1、争议的解决：本合同发生争议，双方协商解决或向工程所在地人民法院起诉。其他未尽事项，双方根据实际协商。

　　1

　　2、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________