外墙施工合同（通用35篇）

　　3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工，有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理，直至合格为止。

　　乙方：

　　1、乙方严格按照安全施工标准进行施工；

　　2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任；

　　3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责，甲方不负任何安全责任；

　　4、乙方应对工人进行安全教育，因乙方工人而导致发生安全问题，均由乙方负责；

　　5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况；

　　6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料，同时要满足____市工程技术资料管理的规定，以使供甲方备案入档，对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

　　7、乙方向总承包方交纳工程结算款____%的总包服务费。

　　8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护，如有损坏由乙方按原价赔偿。

　　9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定，违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

　　10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

　　1

　　1、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划，报甲方和监理单位审批，批准后严格按此方案要求执行。

　　八、工程保修：

　　本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行，保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象，乙方无条件进行维修。

　　九、违约责任：

　　1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期，乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

　　2、一方不能按合同履行而使合同终止，违约方应承担合同总额的5%违约金。

　　十、争议、纠纷解决：

　　发生争议、纠纷应经双方友好协商解决，若解决不成，可向法院申请判决。

　　十一、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，监理和总包方各一份，本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效。

　　甲方：______ _____年____月____日

　　乙方：______ _____年____月____日

外墙施工合同 篇21

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将 所有的保温节能工程共 平方米交予乙方完成，经甲、乙双方协商，达成下列一致协议：

　　一、项目地点：

　　二、项目内容：外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。

　　三、承包方式：本工程包工、包料。

　　四、项目要求：

　　1、外墙采用无机保温，做法详见施工图纸及相关图集和规范规定，质量达到合格。

　　2、甲方负责免费提供并安装好塔吊机、搅拌机和机械设备。水泥、河沙由乙方暂借用甲方的使用。

　　3、所有保温材料均由乙方提供，必须先送检，合格后方可入场施工。

　　4、乙方必须提供合格的原材料报告，并有专业资质证。

　　5、材料复检、验收等费用均由乙方支付。

　　6、乙方必须保证工程完工后符合保温节能的检测标准，施工过程中严格按照《国家行业标准外墙保温技术规程(CB50411-20xx)》执行。

　　7、质量标准及验收方法

　　(1)工程施工及验评方法，严格按照《国家行业相关标准外墙保温工程技术规程(GB50411-20xx)》执行。

　　(2)质量等级：合格。

　　(3)质量等级经质检部门、监督单位、建设单位验评后达不到合格规定标准，由承包方无偿返修，达到规定的质量验收合格后为准。

　　五、计算方式、项目单价、项目造价。

　　1、屋面保温、外墙保温以实际建筑面积为准，按/平方米计算(不含税)。

　　2、项目造价：总额)。

　　六、付款方式：

　　本项目开工乙方材料进场后，甲方向乙方支付工程款的 %，金额 元作为预付款;剩下每月按施工进度付给乙方工程款的 %;本项工程全部完工，经相关部门验收合格后 日内甲方一次性向乙方付清全部工程款。

　　七、违约责任：

　　本合同签定后，甲、乙双方均应遵照本合同约定条款执行，若一方违约，则向守约方支付工程款的5%作为违约金。

　　八、安全责任：

　　施工过程中，乙方必须注意安全，进场戴好安全帽，高空作业，拴好保险绳，如发现未拴安全绳罚款50元，未戴安全帽的罚款30元。

　　九、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效，具有同行法律效力，本合同约定条款履行完毕后自动失效。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　年 月 日

外墙施工合同 篇22

　　发包人(全称)： (甲方) 承包人(全称)： (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地址：

　　1.3工程内容：

　　第二条工程承包范围及方式

　　2.1承包范围：

　　2.2承包方式：

　　第三条合同工期

　　3.1开工日期： 竣工日期：

　　第四条工程质量

　　4.1工程质量标准： 合格

　　第五条合同价款

　　5.1合同单价：

　　5.2合同总价款：保温工程量暂估为 平米，工程总造价暂定为 元。外墙大墙面部位保温层厚度为 ，超厚或超薄部位均不增减费用

　　第六条付款方式及结算

　　6.1付款方式及期限：

　　6.2计算原则：对于所有施工内容均按展开面积进行结算。

　　第七条发包人责任

　　7.1发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。

　　7.2发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。

　　7.3发包人向承包人无偿提供必要的施工条件，包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、

　　7.4发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。

　　7.5发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。

　　第八条承包人责任

　　8.1承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工，承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位，并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。

　　8.2承包人应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理.承包人必须建立完善的质量及安全管理体系。配备相关人员进行质量安全管理。

　　8.3承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。

　　8.4承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。

　　8.5承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪

　　8.6承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。

　　8.7承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，承担成品保护作用。

　　8.8承包人及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，由发包人统一运至场外。

　　8.9承包人向发包人提供厂家营业法人执照(复印件)、产品简介(国家认证实验室的试验报告)、施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。

　　8.10承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于20xx年。并承担在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失

　　第九条工期顺延

　　9.1发包方在合同规定开工日期前2天，不能交承包方外墙保温施工作业条件，施工用水或电源未按规定接通，影响承包方进场施工时;

　　9.2在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。

　　9.3未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。

　　9.4因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。