小型建筑工程承包合同书(精选33篇)
62.2?业主不得因本合同或施工所产生或与之有关的任何事项对承包人负责,除非承包人在签发本条款规定的维修证书前,就此种事项已提出书面索赔。
62.3?尽管签发了维修证书,承包人以及业主(但应符合本条第2款的规定)仍应对发生在证书签发前而在证书签发时尚未履行的合同义务负责,为决定此种义务的性质及范畴,应视本合同继续对合同双方有效。
补救和权力
63.1?如果承包人破产,或被法院下达了破产者产业管理接收令,或递交了破产申请,或因债权人而处置或转让财产,或同意在债权人决议委任的检查委员会监督下执行合同,或,如其是一个公司,将被清算(不是因合并或重组而进行的自愿清算),或承包人事先未征得业主的书面同意而转让合同,或工程师书面向业主证明,他认为承包人:
已经撤销合同,或
没有正当理由但却不开工,或在收到工程师要求继续工程的书面通知后,停工__天,或
在收到工程师书面通知,说明某些材料不适用或某工程应予否决后__天内未从工地搬走这些材料,或未拆毁此种工程重建,或
发包人:_______________(简称甲方) 承包人:_______________(简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_______________ 2、工程地点:_______________ 3、工程范围:_______________ 4、承包方式:_______________ 二、合同工期 1、开工日期:_________年______月______日,竣工日期_________年______月______日,合同工期总天数___天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《___________施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额_______________(大写)(人民币),小写_______________¥。 五,付款方式 付款方式:本工程进场完成__ %工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程进场完成__%工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程竣工验收后__天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表____,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金___万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决: (一)提交仲裁委员会仲裁。 (二)依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 发包人:_____________联系方式:_______________ 承包人:_____________联系方式:_______________ 日期:______年___月___日______年___月___日 发包单位(甲方):_________________ 承包人:(乙方):_________________ 根据《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 第1条:工程概况1. 1、工程名称:工程地点:工程内容:含如下内容:地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。 工程总价:按下室占地面积_______元(此价格含不可考虑的因素,没有任何价格调差)。 工期:第2条:合同使用标准和法律2. 1、合同使用标准:2.2、适用法律:《中华人民共和国民法典》和建设安装工程承包合同条例第3条:甲方工作3.1公布工地各项管理制度,对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促,监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。 3.2按照合同条款按时按量支付工程款。 3.3如乙方不服从甲方指挥,不能按时完成甲方规定的施工任务,或发生重大失误导致工程停工,甲方有权终止合同。 对造成甲方经济损失的,由乙方负责赔偿。 3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度,做好安全设防。 3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。 乙方不服从甲方现场施工员的安排,不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的,甲方有权另行安排人员完成,造成的一切费用均由乙方负责,对消极对待、屡教不改的,甲方有权终止协议;中途退场的,甲方有权不付任何工资费用。 第4条:乙方工作 4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作,至该工作内容全部完成为止, 4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除,标高测量中乙方必须派人员配合,严禁用炮机凿除,人工破除过程中不能伤及桩钢筋,破除后的桩头必须保持平整完好。 预留钢筋必须按甲方的要求所预留。 破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑,并掩埋在车库底板以下。 4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工,施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员,如进度达不到要求,甲方有权终止合同,并按完成的50%结算。 4.4乙方进场后,甲方负责提供住宿及生活水电,乙方自带破桩工具(包括空压机)。 在施工过程中,甲、乙双方必须紧密配合,确保施工进度以保证工程的如期完成。 乙方人员在施工中必须注意安全,上班必须安全帽,穿胶鞋,如发生安全事故,由乙方完全负责,严格遵守公司的各项安全,生产制度和各种生活制度。 另乙方必须保证施工进度,如进度严重跟不上,甲方有权中止乙方的合作。 第5条:工程款工程款支付金额和时间:按地下室后浇带分成六块,每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清,甲方违约的责任:甲方不按期付款,乙方有权停工,甲方应承担乙方停工期间的一切损失。小型建筑工程承包合同书 篇21
小型建筑工程承包合同书 篇22