有关建材购销合同（精选31篇）

　　乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

　　三、交货时间、地点、方式：

　　乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。

　　四、运输及运输保险费用：

　　乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

　　五、包装标准及包装物的回收：

　　乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

　　六、合理损耗及计算方法：

　　乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

　　七、验收标准、方式及异议的提出：

　　乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

　　八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：

　　按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

　　九、结算、付款方式：

　　1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

　　2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

　　3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

　　十、违约责任：

　　如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十二、其它约定事项

　　在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

　　十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

　　委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：

　　地址：地址：

　　联系人：联系人：

　　年月日：

有关建材购销合同 篇26

　　签订地点：

　　需方：

　　签订日期：20_年8月18

　　卖方与买方在平等、互利基础上，经双方协商一致同意按下列条款履行，并严格信守。

　　一、货物名称、规格、数量、单价、总值：(详见清单)

　　二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：根据国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。三、交(提)货地点、方式：需方指定地点

　　四、运输方式及费用负担：送货上门、供方负担

　　五、合理损耗及计算方法：无

　　六、包装标准、包装物的供应与回收：原包装、不回收。

　　七、验收标准、方法及提出异议期限：按原厂技术标准验收，需方收到货后提出异议期限为十五天。

　　八、结算方式及期限：货到验收合格、发票到后三个月内付款。

　　九、违约责任：如发生质量问题，需方将提出索赔。具体事宜协商解决。

　　十、解决合同纠纷的方式：合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

　　十一、其它事项：本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章有效，均有法律效力。

　　需方：

　　供方：

　　单位名称(章)：

　　单位名称(章)：

　　年月日：

有关建材购销合同 篇27

　　供货方： (以下简称供方)

　　需货方： (以下简称需方)

　　供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》的规定，订立合同如下：

　　第一条、产品

　　第二条、供货日期：从 年 月 日起至本工程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。

　　第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给方存档，供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产品，需方使用后，供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应承担全部经济损失，并按需方要求的工期负责外墙面的维修，如果供方未能按需方要求的时间进场维修，需方有权另择其他队伍维修，其相关费用在留下20%的货款中扣除。

　　第四条、货款及费用等付款及结算办法：

　　1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。

　　2、交货地点：

　　3、结算方式：

　　第五条 经济责任

　　(一)供方应负的经济责任

　　1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

　　2、供方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付给需方不能交货部分货款总值5%的罚金。

　　3、如因供方的产品使用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应承担全部经济责任。

　　(二)需方应负的经济责任

　　1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

　　2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。

　　第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

　　第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。

　　第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

　　第九条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第十条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第十一条 本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

　　第十二条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

　　第十三条 本合同一式

　　甲 乙 经 办 人： 负 责 人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 年月日 年月日