雨污水管网改建工程施工合同（通用34篇）

　　1.2工程项目：

　　1.3工程地点：

　　1.5工程质量：

　　1.4工 程 量：

　　第二条 承包方式 包工包料

　　第三条 承包范围：

　　第四条 工程工期

　　4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于 年 月 日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。

　　4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为 / 元。

　　4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.

　　第五条 工程价款及结算

　　5.1工程单位造价：

　　5.2工程总价款

　　5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分 叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方承担,并向乙方支付相应的费用;

　　1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，

　　2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，

　　3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。

　　4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。

　　第六条 甲方责任与义务

　　6.1负责现场的“三通一平”工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场提供电压不能保证乙方设备正常工作,应及时为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。

　　6.2负责办理工程开工、环保等手续，向乙方提供施工现场工程地质和地下管网线资料，负责场地地下障碍物的清除及其承担所发生的费用。如因甲方未能提供有关地下管线，而造成的施工打断地下管线的责任和费用由甲方承担。

　　6.3负责向乙方提供地质勘察报告及施工图纸。

　　6.4负责采购工程施工所需的工程材料，并提供产品合格证明，如与设计和规范要求不符的材料，需重新采购符合要求的材料，发生的费用自负。

　　6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作，将控制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方，并现场交验。

　　6.6对工程质量进行监督检查，协助乙方及时解决施工中出现的难题。

　　6.7按照合同要求及时向乙方拨付工程款。

　　6.8负责施工现场扰民和民扰的处理，协助乙方解决住宿问题。

　　6.9负责补偿因甲方原因的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费，按每天 / 元计算。

　　第七条 乙方责任与义务

　　7.1做好施工准备工作。

　　7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应积极采取补救措施,费用自负。

　　7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后及时向甲方提供工程施工资料。

　　7.4对施工安全负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立承担责任，一切损失全部由乙方负责。若由甲方原因造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方承担,并承担其费用。

　　7.5做到施工现场的文明施工与卫生整洁,承担违犯有关规定的罚款。

　　7.6保证工程工期,因自身原因延误工期时工期不得顺延。

　　第八条 争议

　　8.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可采取下列一种方式解决。

　　第一种争议解决方式：向 / 仲裁委员会申请仲裁。

　　第二种争议解决方式：向 潍城区 人民法院起诉。

　　双方约定按第 二 种争议解决方式解决。

　　第九条 违约

　　9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第十条 合同份数

　　10.1本合同共四份，双方各保存二份，具有同等法律效力。

　　第十一条 补充条款如下： /

　　第十二条 合同生效与终止

　　12.1本合同自签定之日起生效。

　　12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后，本合同即告终止。

　　第十三条 未尽事宜 双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

雨污水管网改建工程施工合同 篇32

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条 工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工 期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。

　　第二条 甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人： 姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条 各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条 工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条 验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。