凿井工程施工合同书（精选31篇）

　　第十条：其它

　　本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。

　　发包单位(甲方)(盖章)

　　授权代理人(签字或盖章) ： 联系电话：

　　承包人(签字或盖章)： 联系电话：

　　年 月 日

凿井工程施工合同书 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，根据《民法典》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。

　　工程名称：节水灌溉工程改造

　　建设地点：

　　工程项目承包范围：俣合种植专业合作社范围内的水肥一体化整体建设。增加主管道、支管道、出水桩，对现有管道不合理处、不上水处进行改造。

　　一、设备选型：潜水泵、过滤器、PVC管、PVC管件、PE管件、增节口、球阀等所需材料，材料必须符合标准。

　　二、工程造价，付款与结算：

　　1、本工程预算清单总造价暂定为人民币 元，大写： 元整。

　　2、合同生效后，甲方预付乙方本工程预算清单总造价的50%即人币币 元，大写： 元整。材料到场水泵过滤器安装完后，二日内，甲方于付给乙方工程预算清单总造价的20%即人币币 元，大写： 元整。工程完工甲方验收合格后3日内，甲方再付给乙方工程预算清单总造价的30%即人币币 元，大写：

　　元整。

　　工期要求：合同签订后日内进场地，工期 年 月

　　日起到 年 月 日。总工期 天。阴雨天及不可抗力的因素或非乙方责任造成的工期延续其总工期予以顺沿。因甲方协调及其它人为原因造成的窝工，甲、乙双方协调处理。

　　三、双方责任：

　　1、甲方应派人员进行协调施工中出现的问题，并对工程安全，进度和质量进行监督。对于乙方进场的材料甲方应协助保管。

　　2、乙方应按照国家有关工程施工和验收规范进行施工，并服从甲方的指导和监督。

　　3、因乙方供应的管材质量和施工工艺等原因造成的返工，材料的消耗由乙方自行承担。

　　4、乙方应遵守安全生产的有关规程、规范和规定，确保施工安全，一切安全事故由乙方自行承担。

　　四、工程施工

　　1、乙方应按国家办法的施工验收规范和质量检验标准组织施工，工程质量应符合国家标准《滴灌工程技术规范》。确保滴灌系统稳定安全运行。

　　2、乙方应按甲方要求增加主管道、支管道，按实际所需配备，但不可少于主管道1800米，支管道不少于1200米，每4-5个棚一个出水桩，每个出水桩阀门控制2-3个棚，正常情况下不超3个。乙方确保甲方每个大棚前出水桩有水，并压力在(1kg)、0.1kpa乙方不做的大棚的毛管连接，只做大棚前出水桩，出水桩必须与支管连结。

　　3、乙方严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后，必须经过验收，方能进入下一工序的施工。在隐蔽工程隐蔽以前，乙方应通知甲方检查，甲方没有及时检查的，乙方可自行检查，并填写隐蔽工程检查记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查，符合质量标准的，乙方可以将管道回填土方，不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐蔽工程的，检查费用由乙方负担。

　　4、施工过程中，遇下列情况，可顺延工期。顺延期限及经济损失由双方协商，并通过书面形式确定。

　　(1)由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工的;

　　(2)因甲方变更计划或安装方案，而不能继续施工的;

　　(3)因甲方不能按期提出安装方案，而被迫停工不能顺利施工的。

　　五、竣工验收与保修

　　1、工程竣工后，甲乙双方应进行共同验收。如甲方不能按时参加验收(指乙方向甲方提出验收申请3日内)，经乙方同意后，可改日验收，但甲方须承认竣工日期。如甲方最终验收期超过乙方提出验收申请7日内，即本工程自动合格并认为已经移交。

　　2、竣工工程验收合格后，乙方即行向甲方移交，如甲方不能及时接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

　　3、竣工工程验收时，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定期限内完成。经验收合格后，再行移交。

　　4、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工方案为依据。

　　5、乙方对其供应的材料和安装的工程在非人为破坏情况下免费保修一年。

　　6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。但乙方应配合甲方先给未通水的地块先供水。

　　六、工程结算

　　1、本工程施工所需费用，包括材料、设备、人工、税收等，均由乙方负担。甲方按本合同规定的工程承包款(即人民币 元)按时支付给乙方;如验收不合格，甲方有权拒付尾款，所造成的损失由乙方全部负责。

　　七、违约责任和仲裁

　　1、由于乙方责任未如期竣工，每逾期一天，应偿还给甲方按预算造价万分之十的逾期违约金;

　　2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

　　3、发生合同纠纷时，双方应及时协商，协商不成时，可向人民法院起诉。

　　八、附则

　　1、本合同一式四份，甲乙双方各二份。本合同签订日期为 年 月 日，自签订之日起生效，工程竣工 验收并结清尾款保修期满后失效。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

　　九、合同附件

　　1、设计方案图

　　2、材料设备表

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　年 月 日 年 月 日

凿井工程施工合同书 篇11

　　发包方(全称)：

　　承包方(合称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

　　合同内容如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：蔬菜种植、光伏发电

　　工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村

　　工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。

　　工程立项批准文号：20__年底前齐备

　　资金来源：开工前已备齐该工程款。

　　二、工程承包范围：

　　大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。

　　三、合同工期：

　　道路、给排水在20__年底前完工(即20__年12月30日前)电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。

　　四、质量标准：

　　合格工程

　　五、取费标准：

　　道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。

　　六、合同价款：

　　以实际发生的工程量为准(见预算报表)。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。

　　七、付款方式：

　　乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。

　　八、合同生效:

　　合同订立时间____年__月__日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：后生效。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。

　　发包人(公章)：

　　承包人(公章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　电话：电话：

　　____年__月__日

凿井工程施工合同书 篇12

　　发包方：天然气有限公司 （以下简称甲方）

　　承包方：陕西北方管道建设工程有限公司 （以下简称乙方）

　　为保证甲方天然气工程建设正常进行，明确甲乙双方权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方天然气工程达成以下协议：

　　一、 甲方玉祥天然气有限公司将其天然气管道安装工程委托给乙方进行工程施工，施工地点为甲方项目（工程）所在地。

　　二、乙方成立陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部代表乙方专门负责甲方所委托的各类燃气工程施工任务。

　　三、各单项工程施工的具体内容及结算方式等由乙方成立的陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部另行与甲方签订单项工程《安装工程施工合同》，结算按单项工程的约定执行。