钻井施工合同（精选32篇）

　　3.不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。但当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　第七条保密和信息披露

　　1.合同双方保证对在谈判、磋商、签订、执行本合同过程中所获悉的属于他方的且无法自公开渠道获得的文件、资料以及本合同的内容和履行情况予以保密。在未经甲方授权的情况下不得向任何第三方泄露勘查成果，不得将该地质资料超越协议范围使用或转让。

　　2.除了法律法规的规定，或者相关有权政府部门的要求外，未经本合同另一方的同意，任何一方均不得直接或间接地以任何形式披露或者泄露本合同所包含的任何内容以及所涉及的任何交易，但向各自负有保密义务的工作人员和法律顾问披露的除外。任何一方应尽力促使各自的工作人员对本合同所涉及的内容进行严格的保密。

　　3.本合同的保密条款为持续性条款，且无论本合同无效、解除、终止均不影响保密条款的延续性和有效性。无论本合同的任一方作为合同当事人的资格和权利是否终止，本合同的任一合同当事人均应遵守本条所约定的保密义务。

　　第八条通知

　　1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通信，除双方另有约定外，应按双方当事人在本合同中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行；通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知，在发出后即视为收讫。通过邮寄发出的任何文件、资料、通知，在寄出10日后即视为收讫。

　　2.任何一方在本合同所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的，应自变更之日起___日内以书面形式通知对方，否则，对方按照原来的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知、均视为在前款约定的时间内收讫，由此产生的一切后果，均由另一方自行承担。

　　第九条法律适用及争议解决

　　1.本合同的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本合同产生或与本合同有关之争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

　　2.凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议自发生之日起30日内，仍不能得到解决，则任何一方均有权选择以下第___种方式解决：

　　（1）向___仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。

　　（2）向人民法院起诉，以诉讼解决争议。

　　第十条合同的生效及其他

　　1.本合同的附件为本合同不可分割的一部分；本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

　　2.本合同中未尽事宜或出现与本合同相关的其他事宜时，由双方协商解决并另行签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。

　　4.本合同一式___份，每方各执___份，具有同等法律效力。

　　5.本合同由甲乙双方在中华人民共和国___签署。

　　（以下无合同正文条款）

　　甲方：________（盖章）乙方：________（盖章）

　　法定代表人或授权代表：________（签字）法定代表人或授权代表：________（签字）

　　________年________月________日________年________月________日

钻井施工合同 篇15

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　为了明确发包人、承包人双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、行政法规、双方本着平等自愿、公平公正的原则，在友好协商的基础上，结合本工程实际情况签订此协议，以资双方共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、 工程名称：山西省农村小水网灌溉机井工程

　　2、 工程总造价：工程总量大约为20xx口井，总投入为：约八亿元人民币

　　3、 工程地点：由甲方指定地点

　　第二条、工程内容及质量要求

　　1、工程内容：承包人在发包人指定地点打井。凿孔及井管、水泵安装、封井、洗井、抽水试验。

　　2、施工技术及质量要求： (以每口井勘察设计文件为准)

　　(1)、井 径：开孔直径∮ 462 mm，终孔直径∮ 219 mm，中间孔径的变化的位置、大小要根据地层情况并与管径的大小相适应。

　　(2)、井斜≤1º/100m,逥次进尺2～3m;记录塌孔、掉块、和漏水情况及漏水量，事故处理情况等;

　　(3)、井管安装应垂直无弯曲现象。必须保证井管正中位置，以保证封闭止水效果。

　　(4)、封闭止水：每口机井下井管后要立即加压注浆封闭止水。水泥砂浆按1:1配比，确保彻底封闭止水，以防煤系地层水混入下部熔岩水，保证水质清洁，可以饮用。

　　(5)、洗井及抽水试验：洗井达水清无岩粉的混浊现象为止，洗井台班不小于12个。抽水试验台班不小于12小时，准确测取S值、稳定时间、水井实际抽水量。

　　(6)、成果要求：成井综合柱状图、抽水成果曲线、成井报告。如达不到合格质量要求要求，发包人不予支付工程款，承包人必须进行修改直至达到验收标准，其中所发生的费用及造成的相关损失由承包人自行承担。

　　(7)、按甲方提供设计技术资料为准

　　第三条、合同单价及结算方式、结算原则

　　1、总造价：综合单价为 元/米，每口井设计深度450-550米 。 该综合单价包含：钻孔、机井配套、封闭止水、水管的安装人工费、机械费;泥浆坑开挖;洗井、抽水试验及所有安全防护用具等材料;施工机械进出场费用、措施费用、管理费、安全文明费、税费、其它配合费用、各种风险因素等一切费用。

　　2、 付款方式：(以每单口井为基准计算支付)设备到场开钻后七日内支付20%工程款，打至一半米支付工程款50%。抽水试验完毕，且成井质量、出水水质等达到验收标准后，待建设单位验收合格后一个月内支付至该口井总造价的95%，剩余5%款项作为质量保证金，待水井正式交付使用满12个月后一次性付清。

　　3、 结算原则：经验收实际打井深度乘以综合单价，打井数量及深度以发包人最终验收确认合格数量为准。

　　4、 工程合同最终按实际发生数量结算。

　　第四条、工期

　　每口井工期定为 天。具体开工日期由发包人书面确定。承包人必须在规定工期内完成全部工作。交工后，人员和其它设施。否则承包人必须承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

　　第五条、双方责任

　　发包人责任：

　　1、 负责施工现场的“三通一平”(路通、水通、电通)，并负担其费用。

　　2、 按本合同约定的要求及时向承包人支付工程款。

　　3、 负责协调涉外关系。

　　4、 发包人提供潜水泵、井管及水管设施，必须及时到井位，影响工期，由发包人负责。

　　5、 指派 同志为甲方代表，负责解决施工过程临时发生的配合问题。

　　承包人责任

　　1、乙方指定 同志为乙方代表，负责处理施工现场事宜，并且负责教育乙方人员遵守甲方现场管理及安全制度。

　　2、施工中，乙方应为施工人员办理劳动保险及人身意外伤害保险，若乙方人员因打井及施工过程发生伤亡事故，由乙方负一切法律责任及经济责任。

　　3、管井投入使用后如发现质量及技术问题，甲方通知后12小时内到场，乙方负责免费维修解决。

　　4、按照发包人指定的位置安排有关设备按时进场，积极安装设备，组织施工。

　　5、严格做好安全文明施工管理。接受发包人的检查和监督，发包人提出的问题及时纠正。

　　6、封井材料由乙方自购，井壁周围封闭止水应密实，不能出现渗漏现象，保证出水水质。

　　7、如乙方所使用钻机采用柴油作燃料，钻机钻孔使用燃油由乙方自购，费用包含在综合单价中。

　　第六条、违约责任

　　1、承包人未按协议规定工期、质量要求完成施工任务，发包人可以决定是否解除合同。发包人决定解除合同的不予支付承包人已完合同价款。

　　2、二〇一一年 月 日设备必须进场，否则以每拖延1天，赔偿甲方单口井造价的3%。

　　3、承包人应遵守国家及政府有关部门关于文明施工和安全施工规定，承包人在打井施工过程中若造成人员伤亡事故，承包人应承担一切经济责任和法律责任。

　　第七条、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。