柱面广告塔整体工程承包合同（精选30篇）

　　27.4　承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人未予积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

　　28.争议

　　28.1　承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：

　　(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　28.2　发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

　　(2)调解要求停止施工，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止施工;

　　(4)法院要求停止施工。

　　九、保障、保险及担保

　　29.保障

　　29.1　除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

　　(1)人员的伤亡;

　　(2)分包工程以外的任何财产的损失或损害。

　　29.2　承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：

　　(1)按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对财产的损害;

　　(2)由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。

　　30.保险

　　30.1　承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

　　30.2　分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　30.3　保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　30.4　具体投保内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。

　　31.担保

　　31.1　如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31.2　如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。

　　31.3　分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

　　十、其他

　　32.材料设备供应

　　32.1　有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

　　32.2　总包合同约定就分包工程章由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。

　　32.3　除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。

　　33.文物

　　33.1　承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。

　　33.2　分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

　　34.不可抗力

　　34.1　不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

　　34.2　不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。

　　34.3　分包人承担自身的人员和财产的损失。

　　34.4　因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

　　35.分包合同解除

　　35.1　承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。

　　35.2　发生本合同通用条款21.5款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款(预付款、进度款)，分包人有权解除合同。

　　35.3　如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。

　　35.4　有下列情形之一的，承包人分包人可以解除合同：

　　(1)因不可抗力导致合同无法履行;

　　(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。

　　35.5　分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

　　35.6　分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　36.合同生效与终止

　　36.1　承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。

　　36.2　承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

　　36.3　分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　37.合同份数

　　37.1　本合同正本两份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存一份。

　　37.2　本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

　　38.补充条款

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。

　　承包人(盖章)：_________　　　　　　　分包人(盖章)：_________

　　法定代表人(签)：_________　　　　　法定代表人(签)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

柱面广告塔整体工程承包合同 篇21

　　单位工程名称：

　　工程地址：

　　建筑面积：

　　建设单位：

　　承包单位：

　　签订 日期：

　　单项工程承包施工合同

　　(甲方)

　　(乙方)

　　为了完成我公司承担的工程，根据本工程具体情况，经协商，现将东方尚城1号楼外墙干挂石村装砌工程施工任务委托天荣建筑装饰工程有限责任公司工程施工队承包。

　　为了按照国家规范要求保证工程质量，顺利的完成施工任务，确立本项工程双方各自应承担的责任和义务，特定立以下条款，供双方共同遵守执行。

　　一、承包方式：包工包料，材料及人工全活全部承包给乙方。

　　二、工程内容：1#楼北立面柱子及檐子干挂石材的全部工程内容。

　　三、工程技术要求：按干挂石材标准图集及国家规定的石材幕墙验收规范标准进行施工(施工内容详见图纸)，施工前必须经各单位方案审批后方可施工。

　　四、工程质量要求：达到国家规定的质量验收标准及荆塬公司规定的企业质量要求标准。

　　五、工期：从甲方通知施工之日起15天内施工完成。

　　六、承包本项工程单价及付款方式：

　　1、按照甲乙方确定的样品，按照展开面积，每平米500元据实结算。

　　2、乙方安装完成并经甲方验收合格由项目部进行结算，结算后付总价的75%，一号楼整体交工后付总价的20%，最后留5%的质保金一年后无质量问题一次付清。

　　3.电梯门套，150cm宽20cm厚，倒角、粘砌采用石材胶粘砌(三年内掊落免费修复)，单价为

　　七、工程进度要求：

　　乙方必须保证人力及技术力量以适应本项工程的质量及进度要求。如果乙方因故不能胜任本项工程的质量及进度要求者，甲方有权终止本合同。并且甲方按乙方前段实际完成的工作量的70%结算付款。

　　八、工程材料、用具使用领退办法：

　　A、室外场地堆放的工程大宗材料，乙方要在工长和材料管理人员指导 下合理堆放，不允许乱拉乱放，合理配料。室内材料要严。

　　B、成品半成品料乙方操作人员安装时要精心施工，如因操作失误造成返工或损失，由乙方负责。

　　C、乙方使用工具、均由乙方自行解决。

　　九、现场制度管理：乙方所有进场人员必须遵守工地门卫制度和分公司所规定的工地各种制度和纪律。

　　十、乙方操作人员必须接受分公司和工地质量监督人员的检查。监督人员有权提出对工程质量的改进意见和措施，并根据具体情况并有权发出停工指令。

　　十一、乙方操作人员必须听从工地施工人员的指挥和指导。