装饰工程施工协议书（精选33篇）

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条 几项具体规定

　　14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指

　　定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用 元(此费用含在工程价款内)。

　　14.2施工期间，发包人将外屋装修钥匙把，交给承包人保管。地程竣工验收后，交还给发包人。

　　14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午点分至点分;下午 点 分至 点 分。

　　第十五条 其他约定事项：由承包人采购的主要材料，发包人按报价表约定的品牌、承包人预算的采购数量进行逐项验收。实际使用数量超过预算数量，由承包人承担，低于预算数量误差超过5%，结余材料费按实际扣减工程款。

　　第十六条 附则

　　16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2本合同签订后工程不得转包。

　　16.3本合同一式份，双方各执 份。

　　16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人(签字)： 承包人(盖章)：

　　身份证号码： 公司注册号:

　　年 月 日 年 月 日

装饰工程施工协议书 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经过友好协商，为确保工程按质按量按时完成，本着平等互利、协商一致的原则，明确各自的责任、互相配合，共同遵守《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律文件的规定，达成以下工程合同条款，以资共同遵守。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程地址：

　　第三条工程内容：

　　合同内容包括LOGO墙装饰的设计（LOGO标志、字体大小颜色等与原LOGO一致）、采购、施工、安装、验收等工作，以及相关的验收、文档管理、质保期内的维修等。

　　第四条合同造价、结算、付款方式

　　1、双方商议合同价格为￥：元（人民币大写）详见合同附件一（《报价单》）。本合同总价为包干价，已包含《报价单》所有费用（甲方要求调整的除外），总价不予调整，不发生额外费用。合同总价包括但不限于以下内容：

　　1）乙方承包范围内所有项目的合同费用，包括：包装、运输、运输保险、提供技术资料、安装、验收的费用；

　　2）通过各项验收，完成本工程所需的一切技术、劳务、材料、机具设备、工具费用提供与安装工程相关服务的费用；

　　1、甲方有权减少合同中的设备、材料，就减少部分将按合同附件中的单价计算价格；

　　2、付款方式：

　　1）合同签订后乙方进场前，甲方支付元作为预付款；

　　2）竣工验收合格后，支付合余款元，即结清全部工程款；

　　3、工程施工开始以甲方的通知为准。

　　第五条甲方责任

　　1、协助提供乙方安装工程、设备所需要的交流电源供应装置；

　　2、施工现场所必须的施工用电及照明；

　　3、负责监督乙方的工程质量及验收等相关工作；

　　4、按合同规定支付乙方工程款。

　　第六条乙方责任

　　1、本合同项下工程的工期为天，具体开工日期以甲方的通知为准；

　　2、乙方资格：乙方必须具备从事本工程安装承包的经营范围，并具备政府有关部门规定的资质；

　　3、乙方的工程设计施工必须满足国家各政府部门的'有关规范要求及甲方使用要求；

　　4、乙方必须自行购买其工程范围内人员和设备的保险，以及第三者责任险等一切涉及本工程的保险。由于乙方原因引起的安全和工程事故，原则上全部由乙方负责；

　　5、 提供相关产品、设备材料报价表及有效发票，设备、产品、材料的原产地证明质保书、产品合格证及甲方需求相关技术的资料；

　　6、乙方所采购材料设备的品牌、规格、技术标准必须与合同附件一中的设备清单相符合。如确需采购附件设备清单以外的材料设备的，须经甲方认可。

　　第七条工程质量规范及验收标准

　　1、质量要求：本工程的质量要求达到“合格”标准。

　　2、验收标准：

　　1）国家及当地政府颁布的现行有关工程施工规范及甲方使用功能要求；

　　2）凡未按施工规程、规范施工而导致的经济与工期的损失均由乙方负责。

　　第八条保养期及技术售后服务

　　1、乙方在工程竣工（甲乙双方验收合格之日起）移交一年内负责对工程进行维修，即工程保修期为一年；

　　2、在保修期内，乙方接到甲方报修电话，在正常工作日24小时内及节假日48小时内赶到现场进行维修。乙方未在合理期限内完成修复工作的，甲方有权自行聘请其他人员或单位进行修复工作，由此发生的费用由乙方承担。保修期内已发生，且延续到保修期满后的保修项目，乙方应自行承担费用予以修复，该修复责任不受保修期的限制；若在保修期过后原已报修之项目又发生质量问题，仍由乙方负责修复并承担费用；

　　3、乙方负责二次深化设计，包括效果图、材料样品、施工工艺等，并在安装施工前提交经甲方确认后，方可进行施工。

　　第九条双方违约责任

　　1、甲方违约责任：甲方未经乙方同意，单方面终止合同，应向乙方支付合同总价的30%作为违约金；如实际损失超过违约金，乙方有权就超过部分向甲方提出赔偿要求；

　　2、乙方违约责任：

　　1）乙方所交产品的材料品种、型号、规格、质量不符合合同第七条规定，如甲方同意使用，则应根据产品的实际情况，重新确定产品单价；如甲方拒绝使用，由乙方负责包换，并承担调换、退货而支付的实际费用；

　　2）乙方必须自行完成本合同项下工程，不得将本工程分包或转包，如发现未经甲方同意的分包或转包，甲方有权终止合同，另行选择施工单位。乙方须按本合同总价30％进行赔偿，且由此造成的一切损失亦由乙方承担。

　　3）因乙方提供的产品或施工的质量问题对甲方造成的损失（包括但不限于对产品本身、房屋、装修等造成的损失以及房屋使用者对于甲方提出的合法索赔），均由乙方承担。

　　第十条乙方保证

　　乙方在此向甲方保证其为中华人民共和国现行法律合法存在的法人实体，获得工程安装施工资质证书，乙方应承担其违反本保证所造成的一切后果；

　　第十一条争议解决

　　凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，甲乙双方应通过友好协商解决，若协商不能解决，则应向工程所在地的人民法院提出诉讼。

　　第十二条合同的生效、变更和终止

　　1、本合同在各方授权代表签字盖章之日生效，本合同一式四份，双方各执二份；

　　2、合同的变更必须经过双方协商同意，如果在合同执行过程中对合同文件的具体措辞，条款或章节的任何修订或补充，必须经过各方协商后书面同意并由各方授权代表签字盖章后正式生效；

　　3、在竣工结算、甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　日期：__年__月__日

　　日期：__年__月__日

装饰工程施工协议书 篇18

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依照《合同法》、《建筑法和消费者权益保护法》，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，签订本合同共同信守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：绵市部龙门镇中脊村、实有面积按租赁合同实测为准。

　　2、工程造价：约仟万、按09省建定领取费，按一级企业取费标准计费，结合地材调差(最终以实际结算审计为准)。

　　3、工程承包方式：议标、双方商定由乙方包工包全部材料和设备。

　　4、有效工期六个月。

　　开工日期：由双方具体商定，以甲方书面通知入场为准计算工期。

　　5、项目内容：艺术品博物馆：中国诗歌节陈列馆，川剧脸谱服装陈列馆、书画展厅、影楼、茶庄、客栈、家俱、小商品、游乐园、餐饮娱乐服务业等。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1、乙方提供的材料：报价单需注明品质、单价以现场监理签字为准，详见付附表(注明品牌、规格、质量)。

　　2、乙方采购的装饰材料、设备、均应用于本项目的装饰，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成损失由乙方负责。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行《建筑装饰工程技术规程》、《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准和质量评定验收标准。