最新建设工程施工合同范本标准版（精选34篇）

　　9.10?因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十条、争议或纠纷处理

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条、附则

　　11.1?本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算;

　　11.2?本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份;

　　11.3?本合同履行完成后自动终止;

　　11.4?整个工程由乙方进行设计和施工优化，甲方按照报批要求提供相关资料，提供现有办公室装饰部分的所有图纸和报批资料，甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章。乙方为配合甲方进行本次改造装修，经甲乙双方协商由?设计单位、

　　11.5乙方消防、空调报价为估算价格，后期提供大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细，甲方在消防、空调单位报价的基础上收取25%的管理费用。

　　甲方(盖章)：?乙方(盖章)：

　　法定代表人：(签字)?法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字)?委托代理人：(签字)

　　_______年_______月_______日：

最新建设工程施工合同范本标准版 篇10

　　发包人：_____________(以下简称甲方)

　　承包人：_____________(以下简称乙方)

　　一、工程概况

　　工程名称：_____________

　　工程地点：_____________

　　工程内容：_____________

　　资金来源:_____________

　　二、施工工期

　　开工日期：_____________

　　竣工日期：_____________

　　合同工期总日历天数_____________天

　　三、质量标准

　　工程质量标准：

　　四、合同价款金额(大写)(小写)

　　五、协议生效

　　合同订立时间：_____年____月____日

　　合同订立地点：_____________

　　本协议双方约定：_____________后生效。

　　六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：

　　七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。

　　八、本工程双方约定质量保修金金额为。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。

　　九、合同份数

　　双方约定合同副本份数：_____________

　　十、补充条款

　　十一、其他

　　双方约定的其他工程质量维修事项：

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签)：_________

　　法定代表人(签)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

最新建设工程施工合同范本标准版 篇11

　　原告：___________________________省__________建筑有限责任公司

　　住所：___________________________市__________

　　法定代表人：______________________________________，总经理

　　被告：____________________________市__________管理有限公司

　　住所：____________________________市__________

　　法定代表人：_____________________________________，董事长

　　诉讼请求：_________________

　　1、判令被告支付原告工程款___________元(已扣除原告应支付的钢材款___________元)及违约金___________元，合计___________元，___________年___________月___________日后至判决生效止的违约金按每天___________元计算;

　　2、判令被告支付原告因停工造成的材料损失费、误工费等损失___________元;

　　3、本案诉讼费由被告承担。

　　事实与理由：_________________

　　原告中标了被告建设的__________综合楼、殡仪馆的工程施工，双方并签订了建设工程施工合同。原告按照被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕。___________年___________月被告委托___________市__________有限公司对已完工的工程进行结算审核。___________年___________月___________日原、被告双方根据审核的结果进行了具体的结算。经结算，被告尚欠原告工程款___________元整(含原告应支付的钢材款___________元)，被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包__________。___________年___________月___________日，被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款计划，并承诺了逾期付款的违约责任。___________年___________月___________日，原被告双方对因被告原因停工造成原告的损失进行了结算，经结算，被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计___________元。原告多次催促被告依约履行支付工程款及损失费的义务，但被告的法定代表人却避而不见。为维护自身合法权益，现具状人民法院，望判如所请。

　　此致

　　___________市___________区人民法院

　　具状人：___________________________省__________建筑有限责任公司

　　法定代表人：___________________________

　　代理律师____________________律师事务所_____________________

最新建设工程施工合同范本标准版 篇12

　　发包方：_______________________________________________

　　承包方：_______________________________________________

　　工程名称：_____________________________________________

　　工程地点：_____________________________________________

　　建筑面积：_________________ 平方米；层数：_____________

　　结构类型：________________ ；檐高/跨度：_____________米

　　批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_______________

　　工程性质：（指基建、技改、合资等）：___________________

　　承包范围：_____________________________________________

　　承包方式：_____________________________________________

　　质量等级（优良或合格）：_______________________________

　　工程承包造价（金额大写）：_____________________________

　　￥：_______________________________________________ 元

　　北京市工商行政管理局

　　北京市城 监制

　　一九九五年八月

　　北京市建设工程施工合同（小型工程本）是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF一99-0201）拟定的，适用于建筑面积在_________平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

　　北京市建设工程施工合同协议条款

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第1条 工期

　　1.1 本合同工程定于____年____月____日开工；于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_____天。

　　1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：____________________

　　1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________

　　第2条 图纸

　　发包方于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。

　　第3条 发包方、承包方驻工地代表。

　　发包方工程师姓名：___________ ；

　　项日经理姓名：_______________ 。

　　第4条 发包人工作

　　开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后______天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后_______天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。

　　第5条 承包人工作

　　5.1 每月_______日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

　　5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物 （含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后________天内向发包方提交施工组织设计 （或施工方案）和进度计划。

　　承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

　　第6条 工程质量检查及验收。