2024钢网架安装施工合同（精选31篇）

　　7. 由于乙方安全生产管理或安全措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担;

　　8. 乙方必须按照国家法律、法规及地方政府及总包、监理、业主规定，做好现场的安全及文明施工措施的各项工作，由此发生的费用由乙方承担。

　　第八条 文明施工管理

　　1.乙方施工人员要严格遵守现场各项管理制度，在建设方及甲方的统一领导下有序地组织施工;

　　2. 乙方必须按照文明施工规定做到工完、料尽、场地清，每日一小清，做到现场文明施工的标准化工作;

　　3. 由于乙方文明施工管理或文明施工措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担;

　　4.乙方必须对施工人员进行遵纪守法、安全操作、爱护财物的教育，严禁现场偷盗，如有违反现场管理制度和不法行为的,建设方和甲方有权采取必要措施，乙方对此应承担经济损失和法律责任。

　　第九条 工程质量保修和其它条款

　　1.在保修期内，由乙方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用自理;

　　2.在保修期内，由甲方原因导致的质量问题，由乙方负责修理，费用由甲方负责;

　　3.乙方在施工中向建设、土建等单位所借领用的一切材料应事先向甲方书面申报材料明细、单价、数量。否则在工程竣工后，建设、土建等单位出具乙方所借领用材料清单及费用甲方均给予认可，其费用均有乙方承担;

　　4.除本合同另有专项说明外，其它情况甲方不予受理调价或增加费用;

　　5.乙方在没有征得甲方同意情况下退场，造成的一切损失乙方负全责，并按合同总价的15%给予处罚;

　　6.甲乙双方发生纠纷时，采用协商解决，协商不成均可申请仲裁或向公司所在地人民法院提起诉讼;

　　7.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;

　　8.本合同自双方签字盖章之日起生效至工程竣工并结算完毕后失效;

　　9.本合同综合单价含(人工、材料、进退场费、保险费、机械费等所有费用);

　　发包方(甲方)： 承揽方(乙方)：

　　身份证号： 身份证号： 法定代表人： 法定代表人：

　　电话： 电话：

　　签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

2024钢网架安装施工合同 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将______工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、合同价款：

　　6、质量等级：

　　7、工期： 天（从进场安装之日起）

　　8、发生下列情况时，工期顺延：

　　不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等）

　　设计修改后工程量增加。

　　二、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；

　　2、提供施工用水和用电接点位置；

　　3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。

　　4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。

　　2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；

　　3、遵守法律法规和甲方的有关规定，按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；

　　4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；

　　5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；

　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。

　　7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。

　　因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。

　　9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。

　　10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。

　　11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。

　　12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；

　　13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。

　　四、工程验收

　　工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。

　　五、工程保修

　　工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。

　　六、付款方式：

　　序号拨款分 次进行金额（元）

　　七、附则：

　　1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。

　　3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。

　　甲方： 乙方：

　　代表人（签字）： 代表人（签字）：

　　签订日期： 签订日期：

2024钢网架安装施工合同 篇21

　　发包人全称：(以下简称：甲方)

　　承包人全称：(以下简称：乙方)

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：安装工程(以下简称：本工程);

　　工程地点：;

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　4、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　5、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。