2024钢网架安装施工合同（精选31篇）

　　2、乙方：

　　(1)乙方应服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施工。

　　(2) 乙方应严格按照图纸设计和规范的要求组织施工，建立质量控制制度，其施工质量必须符合设计要求和国家标准及消防规范要求。

　　(3)乙方施工所用的辅助材料必须使用国家优质产品，产品必须经甲方和监理进行验收后方可使用。

　　(4)乙方应按甲方施工进度计划组织施工，确保工程进度。

　　(5)按国家规定提供消防施工辅助材料的合格证及相关资料。

　　(6)按甲方要求作好消防工程施工自检验收记录。

　　第三条 安全生产、文明施工

　　乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。

　　第四条 施工进度计划

　　乙方必须严格按甲方的施工进度计划组织施工，在装饰工程不影响消防工程施工进度的情况下，保证按期交工。如以上影响施工进度，工期顺延。

　　第五条 图纸变更

　　设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更时，应提前十五日书面通知对方，由甲方报经设计院或公安消防部门批准后方可变更。

　　第六条 质量验收

　　1、消防系统工程执行国标GB50166—92、GBJ243—82中条款、设计要求及甲方制定的消防系统工程施工技术交底。(图纸)

　　2、乙方必须配合甲方确保消防系统工程经消防主管部门验收一次通过(合格)，验收费用由乙方承担。并保修一年，保修期满：按有关规定签订维修保养合同。

　　第七条 合同价款、拨款和结算方式

　　1、合同总造价：元。

　　2、合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款合同总价的30%作为预订设备款，计 元。

　　3、施工人员进入工地施工后甲方付给乙方合同总价的30%，作为材料购进及工程进度款，计 元。

　　4、工程施工进行到90%，消防栓箱安装完毕，甲方再付给乙方合同总价的30%，作为设备购进款，计元。

　　5、工程竣工后经消防有关部门验收合格后，再付给乙方合同总价的5%，计元。剩余的5%，计元作为质保金，保修期满余款一次付清。

　　第八条 其它事项

　　1、 以下文件均构成本合同的条款：

　　(1)合同协议书;

　　(2)招标文件及其附件;

　　(3)投标书及其附件;

　　(4)标准、规范及有关技术文件;

　　(5)图纸;

　　2、 工程报价单或预算书。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面达成的协议或文件视为本合同的组成部分。

　　3、 本工程完工后，由乙方提供给总包单位竣工图纸贰套。

　　第九条 争议

　　甲、乙双方发生合同争议，首先由双方协商解决，解决不了时，双方任何一方可向当地法院上诉。

　　第十条 合同生效与终生

　　1、本合同经双方签章生效，施工完毕，验收合格后，工程款额全部结清后终止。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商。

　　第十一条 合同份数

　　本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，监理一份。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　地 址： 地 址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号： 帐 号：

　　年 月 日 年 月 日

2024钢网架安装施工合同 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、合同价款：

　　6、质量等级：

　　7、工期： 天（从进场安装之日起）

　　8、发生下列情况时，工期顺延：

　　不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等）

　　设计修改后工程量增加。

　　二、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；

　　2、提供施工用水和用电接点位置；

　　3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。

　　4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。

　　2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；

　　3、遵守法律法规和甲方的有关规定，按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；

　　4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；

　　5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；

　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。

　　7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。

　　因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。

　　9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千 元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。

　　10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。

　　11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。

　　12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；

　　13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。

　　四、工程验收

　　工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。

　　五、工程保修

　　工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。

　　六、付款方式

　　序号拨款分 次进行金额（ 元）

　　七、附则

　　1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。

　　3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。

　　甲方： 乙方：

　　代表人（签字）： 代表人（签字）：

　　日期：日期：

2024钢网架安装施工合同 篇18

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规要求，遵循：平等、自愿的原则，结合本项目的实际情况，太原建工集团(以下简称甲方)将二十四中综合教学楼、活动楼安装工程承包给 (以下简称乙方)，为了明确双方责任和权利义务，经双方友好协商达成以下协议：

　　一、 承包建筑范围：综合教学楼地上六层，地下一层建筑面积950平米，总建筑面积7143.2平米，活动楼建筑面积848.22平米。本协议为图纸设计建筑面积，工程竣工按实际施工面积结算(包括上、下水、强电、弱电、落水管、等电位避雷安装，电热膜、消防预埋、预留;等)。并一定要配合好土建的施工。

　　二、承包计费方式：按照建设项目设计图纸、工程质量验收规范和安装专项验收规范的有关规定要求，全部包括在内发生的一切人工费，以每平米承包给乙方，(不包括取暖电热膜、消防安装)施工机械、材料甲供。

　　三、付款方式：甲方根据与建设单位签订施工合同的付款方式进行支付乙方。