钢网架安装施工合同（通用27篇）

　　4、工期：，从乙方收到甲方预付款次日起算。

　　第二、工程造价及付款方式

　　1、工程总造价为：

　　2、本合同签订时，甲方需预付工程总造价的%即人民币元，乙方收到甲方预付款后才下单生产。

　　3、工程总造价的%的余款，甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

　　第三、工程质量要求

　　1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;

　　2、根据纺织品相关标准，不同批次的货品与样板存在少量色差，属于正常现象，甲方不得以此拒收或要求折扣;

　　3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改，直到验收合格;

　　4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　第四、维修年限、范围、保修条件

　　窗帘布料包修期为2年，人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为3年。解决问题的时间为2小时内响应，48小时内排除故障。

　　第五、违约责任

　　1、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

　　2、由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加或减少结算款。

　　3、由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金，但不可抗因素引起的工期延误除外。

　　4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因，致使合同工期延误的责任应由甲方承担。

　　第五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

钢网架安装施工合同 篇15

　　甲方：________________________乙方:________________________

　　甲乙双方根据《民法典》等法律、法规的规定，本着平等互利的原则，就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商，签订本合同如下，以便共同遵守。

　　一、工程名称、地址：工程名称：高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址：安康高新技术产业开发区居尚社区二、工程工期经双方协定，于___年___月___日进行施工，工期天，若因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延。

　　三、工程造价及工程量根据甲方提供的设计及要求，因工程量小、位置不集中等原因，采取按照完工后实际工程量计量，对标线按市价每平米元，对标牌按市价每块元进行签证、决算。

　　总计元(陆万玖仟叁佰零柒元伍角)。

　　四、工程款的支付1：工程完工后两个月内，甲方向乙方支付工程结算额的100%。

　　结算方式为转账或现金支票结算。

　　工程质量标准符合国家5768《道路交通标志和标线》，质保期壹年。

　　五、甲方的权利义务1.甲方现场代表，负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜。

　　2.负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作。

　　3.完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收，验收合格后按合同支付工程款。

　　4.甲方负责路面清洁，由于路面清洁原因引起的施工进度和质量问题由甲方负责。

　　六、乙方的权利义务1.乙方必须服从甲方现场代表的管理，确保施工质量和工程进度。

　　2.乙方严格按照设计图纸及甲方确认的.变更要求进行施工，质量和进度达到合同要求。

　　3.乙方在施工过程中，应及时通知甲方代表到场进行质量检查。

　　4.乙方在施工过程中应加强安全管理，并做好安全防护标志，如果发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　七、竣工验收工程施工完毕后，由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算。

　　八、争议的解决方式因履行本合同而发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼。

　　本合同一式六份，经双方签字盖章时生效。

　　甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________________________

　　乙方：________________________

　　签订日期：___年___月___日

钢网架安装施工合同 篇16

　　发包方（甲方）：

　　负责人：

　　承包人（乙方）：

　　负责人：

　　根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将____________________项目的装饰安装工程给乙方承包，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点：

　　2、工程内容：

　　3、承包方式：

　　4、工程期限：

　　计划开工时间：________年________月________日，计划完工时间：________年________月________日，共_______个工作日。

　　5、合同价款：本合同工程造价预算为人民币_________________元。

　　二、甲方权利义务

　　1、开工前，确定建筑物（或构筑物）、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系；

　　2、提供施工期间的水、电和施工场地的障碍物（也可委托乙方承担）；

　　3、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作；

　　4、按时支付工程款和结算，参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格；

　　5、组织相关人员对施工图等技术资料进行签认，所有图纸一经签认不得随意更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延；

　　6、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜；

　　7、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　三、乙方权利义务

　　1、编制施工方案，做好各项施工准备工作，施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　　2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理，严格执行有关施工现场管理的规定；

　　3、保护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通；

　　4、及时向甲方提出开工通知书。施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；

　　5、严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

　　6、按照有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

　　7、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；

　　8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理。

　　四、工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　五、工期延误

　　对以下原因造成的工期延误，工期顺延；

　　1、工程变化和设计变更，停水、停电；

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延；

　　4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延；

　　5、不可抗力及甲方同意工期顺延的其他情况。

　　六、质量标准

　　1、双方约定本工程施工质量标准按照国家、行业的相关规定中较高的标准执行，并按双方合同约定履行。

　　2、施工过程中双方对工程质量发生争议，由工程所在地的家装协会对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方承担。