az9范文网

您现在的位置是:首页 > 合同范本

合同范本

关于绿化施工合同(通用33篇)

2024-07-03 23:26:59合同范本打印
关于绿化施工合同(通用33篇) 发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施事项协商一致,订立本合同。....

  21.2合同价款发生设计变更或洽商的情况时可以调整。

  合同价款的调整方式:

  第22条 工程量的确认

  22.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:____________。

  22.2发包人核实已完工程量报告的时间:____________,发包人逾期未核实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。

  发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。

  22.3对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量,发包人不予确认。

  第23条 工程款支付

  23.1合同生效后____________日内,发包人向承包人支付本合同总造价的____________%为预付款。

  23.2双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:____________。

  拨付工程进度款时间

  (工程进度、部位)占合同承包总造价百分比____________金额人民币____________(元)。

  23.3发包人应在确认工程量结果后  日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。

  23.4工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后____________日内,发包人累计支付给承包人的工程款应达到工程结算总价的____________%,结算总价的____________%作为工程保修金。

  23.5本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人一次性向承包人支付工程保修金。

  八、材料设备供应

  第24条 发包人供应苗木材料设备

  24.1发包人供应苗木材料设备一览表(附后)

  24.2双方约定的苗木材料设备交验的标准:____________。

  24.3发包人供应的苗木材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:____________。

  24.4发包人供应苗木材料设备的结算方法:____________。

  第25条 承包人采购苗木材料设备

  25.1承包人采购苗木材料设备的约定:____________。

  25.2苗木采购应出具苗木产品产地证明。

  25.3双方约定的检疫证明及方式:____________。

  九、工程变更

  第26条 设计变更

  施工中发包人对原设计变更,发包人向承包人发出书面变更通知,承包人按照通知进行变更。

  如果承包人对原设计提出变更要求,经发包人、监理方批准后方可实施,并签署书面变更协议。

  第27条 其他变更

  施工中如发生除设计变更以外的其他变更时,采用协议形式双方加以确认。

  第28条 确定变更价款

  28.1承包人应在收到变更通知或签署变更协议后5日内提出变更工程量及价款报告资料。

  28.2发包人在收到变更资料报告5日内予以确认,逾期无正当理由不确认时,视为变更报告已批准。

  十、竣工验收与结算

  第29条 竣工验收

  29.1工程具备竣工验收条件,承包人以书面形式通知发包人,并向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

  发包人在收到以上文件后10日内组织验收。

  发包人如无正当理由不组织验收或验收后10日内未提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  29.2竣工日期为本工程竣工验收通过的日期。

  保修期正式开始。

  29.3因特殊原因,部分单位工程和部位需甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,并明确双方责任。

  第30条 竣工结算

  30.1双方办理工程验收手续后,双方进行工程结算。

  30.2承包人在竣工验收15日内向发包人提交结算报告及完整的结算资料、竣工图。

  30.3发包人自签收结算资料报告之日起20日内提出审核意见并予以签认。

  30.4承包人收到竣工结算款后5日内将竣工工程交付发包人。

  十一、质量保修

  第31条 质量保修:

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

  31.1工程质量保修范围和内容:

  31.2质量保修期:双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  (1)土建工程:____________。

  (2)绿化种植工程:____________。

  (3)喷泉、喷灌工程:____________。

  (4)其他附属工程:____________。

  质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。

  第32条 质量保修责任

  32.1属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。

  32.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。

  32.3绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

  32.4保修期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。

  第33条 保修费用

  33.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

  33.2双方约定的养护期间水、电费用的承担:

  第34条 其他

  双方约定的其他保修事项:____________。

  十二、违约与争议

  第35条 违约责任

  35.1任何一方违反本合同的约定,均应承担由此给对方造成的损失。

  35.2因承包人原因延期竣工的,应交付的违约金额和计算方法:

  35.3因承包人原因致使工程达不到质量要求的,应承担的违约责任:

  35.4发包人不按时支付工程款的违约责任:

  35.5其他:

  第36条 争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____________种方式解决:(只能选择一种)

  (1)依法向人民法院起诉;

  (2)提交________________________仲裁委员会仲裁。

  十三、其他

  第37条 工程分包

  37.1分包单位和分包工程内容:

  37.2分包工程价款及结算方法:____________。

  第38条 不可抗力

  38.1双方关于不可抗力范围的约定:____________。

  38.2因不可抗力导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;

  (2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

  (3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;

  (4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;

  (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;

  (6)延误的工期相应顺延。

  38.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  第39条 担保

  9.1本工程双方约定的担保事项如下:

  (1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:____________。

  (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:____________。

  (3)双方约定的其他担保事项:____________。

  (4)担保合同作为本合同附件。

  第40条 合同解除

  40.1双方协商一致,可以解除合同。

  40.2发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,承包人可停止施工,停止施工超过30日,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。

  40.3承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。

  40.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:

  (1)因不可抗力致使合同无法履行;

  (2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

  40.5合同按司法程序解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

  发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。

  已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。

  除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  40.6合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  第41条 合同生效及终止

  41.1本合同自____________之日起生效。

  41.2本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

  第42条 合同份数

  42.1本合同正本二份具有同等效力,双方各持一份。

  本合同副本份数____________份,由双方分别收持。

  第43条 补充条款:

文章评论