关于绿化施工合同（通用33篇）

　　双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一致后，可对本合同具体化、补充或修改。

　　发包人：____________(公章)　　　　　　　　　　承包人：____________(公章)

　　住所：____________　　　　　　　　　　　　　　　住所：____________

　　法定代表人：____________　　　　　　　　　　　　法定代表人：____________

　　____________年____________月____________日　　　　____________年____________月____________日

　　合同订立地点：____________________

关于绿化施工合同 篇29

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。

　　2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。

　　3.工程内容：详见工程量清单。

　　4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

　　5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

　　6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

　　7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

　　第二条 合同价款(工程款)及支付

　　1.合同总价(大写)：x元整;(小写)：x元。

　　本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

　　2.工程款支付：

　　1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

　　2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

　　3)付款方式为银行转账。

　　第三条 双方权利义务

　　1.甲方权利和义务

　　1)按合同要求及时支付工程款。

　　2)提供本项目施工图

　　3)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

　　4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

　　5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

　　6)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现

　　7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。

　　2.乙方权利和义务

　　1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

　　2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

　　3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

　　第四条 工期的约定

　　1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

　　2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

　　3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第五条 质量、验收及结算

　　1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

　　2.本工程质量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

　　4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

　　第六条 免责条款

　　施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

　　第七条 争议解决

　　因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

　　第八条 合同的签订和生效

　　1.本合同经双方签字盖章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：年月日：

关于绿化施工合同 篇30

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就 范围内园林景观绿化工程，经协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：

　　设计图纸范围内的园林景观绿化工程：

　　1、小区大门的施工（含大门处的硬化铺装工程），不含道路排水；

　　2、草种、树木、花卉等植物的购买、种植、18个月成活期中的养护及补种；

　　3、草种、树木、花卉等植物种植土所需混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病虫害的防治等施工；

　　4、绿地整理、地形塑造、新土补充、余土外运；

　　5、景观灯、路灯及其电缆埋设不在合同范围之内，但景观灯、路灯砼基础在本次发包范围之内；

　　6、喷泉系统的安装及调试工程在本次发包范围之内；

　　7、景观小品、园路（含步石）、制作及铺装；

　　8、灯塔和风车不在合同范围之内。

　　第二条：承包方式

　　本工程采取包工、包料、包单价、包工期，合同价加施工签证的承包方式。

　　第三条：工期及顺延工期规定

　　一、以甲方书面通知开工之日算起，80天完工。

　　二、对以下两条造成工期的延误，乙方必须在情况发生后3日内，就延误内容向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告3日内予以确认、答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。

　　1、工程量变化和设计变更（工程量增加和设计变更内容增加）；

　　2、因自然及社会因素造成的不可抗力。

　　三、非第2条原因或发生第2条原因但乙方未能在规定的时间内办理顺延手续，且工程不能按合同工期完工，甲方对乙方罚款500元/天。

　　第四条：履约保证金及退还办法

　　履约保证金为_____万元人民币，乙方按合同工期完成或提前完成施工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方无息退还履约保证金。

　　第五条：合同价款

　　总合同价款：_____元，大写：_____

　　1、其中土建及安装部分_____元，大写：_____

　　2、其中绿化部分合同价_____元，大写：_____

　　第六条：工程价款支付方式

　　一、土建及安装部分（合同价 ）

　　a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成土建及安装部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付土建及安装部分合同价的40%；

　　b. 工程竣工验收后，支付至土建及安装部分合同价的80%；

　　c. 结算完毕后，支付至土建及安装部分结算价的95%，余款作为质保金，一年后付清。

　　二、绿化（指植物种植）部分（合同价_____元）

　　a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成绿化部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付绿化部分合同价的35%；

　　b.绿化部分全部种植完毕验收合格后支付至绿化部分合同价的80%；

　　c. 绿化成活养护期为18个月，从绿化部分竣工验收合格之日算起，在18个月成活养护期满，成活率达到100%时，支付剩余结算价款。

　　d.在18个月成活养护期内若绿化成活率达不到100%时分以下两种情况；

　　①当成活率≥95%时，支付至结算价款的90%，死亡植物乙方必须及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，当补植的成活率达到100%时，一次结清。

　　②当成活率＜95%时，剩余结算价款在乙方及时补植同样规格植物并免费继续养护18个月，补植的成活率达到100%时，一次结清。