市政项目施工合同（通用31篇）
第10条奖励和违约责任
10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方xx元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。
第11条保修
11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期xx年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。
第12条争议或纠纷处理
12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
第13条其他约定
第13条附则
13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。
13.3本合同履行完成后自动终止。
13.4附件资料
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
法定代表人：
法定代表人：
授权代表(签字)：
授权代表(签字)：
单位地址：
单位地址：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
户名：
户名：
帐号：
帐号：
xx年x月x日
市政项目施工合同 篇16
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国合同法电力建设等相关法规，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，甲乙双方就西乡县煤矸石热电厂项目建设一事，双方达成协议如下：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程造价：
四、工程内容：
1、办公楼、土建以及电力机组设备、水电安装等
2、围墙内的土地平整、道路硬化
3、发电用厂房及配套设施房屋建设以及设备安装，以设计图纸为准
4、厂区绿化
五、工期：18个月。
六、厂区临时用电以及进、排水施工等。
七、取费标准：按09定额执行配套20xx消耗量定额（有新标准则按最新标准执行）。
八、验收标准：合格。
九、计价方式：
1、材料计价方式，按当月信息均价执行
2、电力设备价格，以全月价为准（电力设备以及建筑材料的采购需经甲方审核批准后方可执行）。
十、付款方式：
1、乙方施工人员进入工地十五日内一次性支付工程保证金3000万元人民币。
2、乙方施工人员进入工地30日内甲方一次性支付工程预付款壹亿元人民币（设备定金30%，以合同为准）
3、履约保证金退还，乙方施工期满2个月，退2500万元，剩余500万元验收合格（工程交验）后一并退还
4、乙方在工程期满两个月后，第三个月起每月25日前上报工程量，甲方于次月5日前支付工程量80%的工程款给乙方
5、工程设备安装调试完付工程总造价90%
6、验收合格后付工程总造价95%，剩余5%两年期满后无质量问题一个月内一次性退还。
十一、工程进度要求：乙方在施工前必须上报工程进度计划表以及保证工程进度所采取的措施、方案。
十二、工程质量要求：乙方除按照国家标准执行外必须提出保证施工质量的计划书。
十三、安全保证要求：乙方进入工地前必须向甲方提交安全保证书、工地中施工人员安全和设备安全一切由乙方负责，如出现重大人员或设备安全事故所造成的损失，一切由乙方负责。
十四、本协议中的未尽事宜，甲、乙双方协商解决，如未能协商一致可通过当地法院裁定，补充协议与本协议具有同等法律效力。
十五、工程验收合格提前一天甲方奖励人民币壹佰万元，每推迟一天罚人民币壹万元。
十六、本协议一式四份，甲、乙双方各两份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
日期：
市政项目施工合同 篇17
建设单位(甲方)：
布展施工单位(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致，订立本合同。
一、工程概况
1。工程名称：
2。工程地点：
3。承包范围：展厅布展设计及施工
4。建筑面积：约平方米
5。承包方式：包工包料、设计施工一体化
6。工程内容：
布展设计施工一体化：含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善，以及配套工程的安装，局部吊顶、地面面层的铺饰，模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备，LOGO设计表现制作等。
布展项目内容是由乙方所提供的，经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容，为本合同签订的依据。
合同生效后，乙方在15日内完成方案设计优化，报甲方审核。
二、合同工期
1。开工日期：年月日
2。竣工日期：年月日
3。合同工期总日历天数X天。
三、质量标准
布展质量标准：合格
四、合同价款
金额(大写人民币)：x元整。
(小写人民币)￥：x元
五、付款方式
1.合同签订后七日内应预付项目总款的30%。
2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内，支付合同价款25%。
3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工，电子设备进场，待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前，经甲方核对签认，支付乙方项目总款的30%。
4。布展工程竣工验收达到合格标准后，经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%，审计结算后付至合同价款的98%。
5。工程余款为项目总款的2%，作为工程质量保证金，本工程布展施工含多媒体(虚拟。数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起，保修期为壹年，投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)。保修期满后两周内支付。
六、组成合同的文件
1、本合同协议书2、补充协议书3、中标通知书4、招标文件、投标书及其附件5、本合同专用条款;6、本合同通用条款，通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》(因本工程内容为布展设计和施工，如发生不能适用于该通用条款的事宜时，甲、乙双方协商解决)。7、标准、规范及相关技术文件。8、施工图纸。9、明确双方权利，义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书，中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、甲方工作
1。开工前4天向乙方进行现场交底，清除现场影响施工的障碍物，并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2。指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对项目质量、进度进行监督检查，协助办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3。甲方有权利在正式开工前就乙方所提供的设计方案、施工图、工程量清单进行修改和确认，并在合同签订一周内向乙方提供符合制作要求的展览所需图片及相关资料，经乙方整理设计完善，文字方案需经甲方确认。如因甲方方案确认工作的延误，不应由乙方承担责任。
进场前甲方需向乙方提供施工所需的临水、临电接口。
4。在施工中如有因甲方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，乙方向甲方递交工程量签证单，甲方应在回执上签署姓名和收到时间，自甲方收到之日起二日内应给予认可或有关意见，二日内没有认可或书面意见，则视为该手续已被认可。
八、乙方工作
1。参加甲方组织的施工图或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2。指派为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3。甲方提供给乙方的布展所需的图片和文字材料，因乙方整理和设计的原因影响工期，责任由乙方承担，工期不顺延，并处以合同价款每日千分之五的罚金。
4。在施工中如有因乙方的原因所产生的工程量增加、变更等情况，由乙方承担费用。
5。严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
