委托变配电受电工程施工合同（通用34篇）

　　（1）向有管辖权的合同仲裁机构申请仲裁；

　　（2）向有管辖权的人民法院起诉。

　　2.违约：任何一方不按合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应对方赔偿因违约给对方造成的直接经济损失。因一方违约使合同不能履行时，另一方可要求中止或解除合同，但应提前14天通知违约方，由此造成的经济损失由违约方承担。

　　3.索赔：因甲方违约或未能及时履行义务给乙方造成损失以及其他索赔事件发生时，乙方可按以下规定向甲方索赔：

　　（1）在要求索赔的事件发生后21天内，向甲方提交索赔申请。

　　（2）在提出索赔申请后14天内，向甲方提交索赔报告，详细说明索赔理由，提供同期记录副本或其他可靠证据，并列明索赔款额、延长施工期及其计算依据和方法。

　　（3）甲方接到索赔报告后14天内，及时进行调查并对索赔资料进行审核，并有权要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在乙方按要求提供补充资料后28天内，甲方应给予乙方明确答复。并将确认的索赔款额列入甲方付款计划。

　　（4）若乙方未能按上述规定按时提出索赔申请、索赔报告或补充资料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述规定的期限内进行审核或确认，视为乙方索赔要求已被甲方确认。

　　（5）若乙方对甲方的答复有异议，可按本条第1款执行。

　　（6）若甲方授权监理工程师对索赔事件进行审核，应在合同专用条款中说明，但上述规定的索赔时限不变。

　　4.赔偿：发生下述情形之一时，甲方可按合同专用条款中约定的办法和标准要求乙方赔偿。

　　（1）施工质量达不到合同专用条款约定等级；

　　（2）因乙方原因延误了施工期；

　　（3）施工中因乙方原因造成工程重大损失。

　　第二十一条奖励

　　1.奖励：除合同专用条款另有约定外，符合下述情况之一时，甲方可按合同专用条款中约定的标准和方法，给予乙方奖励。

　　（1）工程施工质量高于合同专用条款约定的等级；

　　（2）按甲方要求提前竣工。

　　第二十二条合同的中断与终止

　　1.合同中断：由于政策的变化和其它甲乙双方之外的原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，视为合同中断。合同中断后，乙方应妥善做好已完成工程和已购材料、设备的保护和工程的移交工作。按甲方的要求将施工船机和人员撤离现场。甲方应为乙方撤离现场提供必要的条件，并按合同约定支付已完工程价款和赔偿乙方因合同中断所造成的直接经济损失。

　　2.合同终止：本合同在工程竣工验收合格、乙方将工程移交甲方和竣工结算完毕后，除有关保修条款外，其他条款终止。保修期满，甲乙双方结清保修金后，保修条款终止。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　____年____月____日

委托变配电受电工程施工合同 篇27

　　合同编号：_________________

　　发包方：(甲方)_____________________

　　承包方：(乙方)_____________________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程项目：

　　（一）工程名称：________________________

　　（二）工程地点：________________________

　　（三）工程内容：________________________

　　（四）承包范围：________________________

　　（五）承包方式：________________________

　　（六）承包单价：________________________

　　二、工程合同造价(含应纳税费)：___________________________

　　三、工程工期：

　　施工工期为_________天，自_________年_________月________日至________年________月________日。实际工期以甲方通知进场的次日起计。

　　四、工程质量标准和保修期：

　　（一）工程质量必须符合国家标准GB5768-1999《道路交通和标线》和行业标准JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》。并符合交警部门验收标准。

　　（二）保修期从竣工验收之日起算。车位标线保修期为_________年，反光标牌保修期为________年，其余保修期为________年。人为或不可抗力影响损坏除外。保修期内，如发现施工及材料质量问题，乙方负责免费及时维修。

　　五、材料设备供应：

　　（一）工程所需材料：由负责采购至施工现场施工。

　　（二）工程材料要求：_________________________

　　六、工程款支付和结算方式：

　　工程竣工甲方验收合格后，甲方向乙方支付________%工程款；乙方取得公安交警支队停车场验收合格证交付甲方后，甲方向乙方支付_________%工程款；余下的工程款，待保修期满年后一次性付清。

　　七、双方责任

　　（一）甲方责任：

　　按本合同第六条中所规定的期限和办法向乙方支付工程款。

　　（二）乙方责任：

　　1.收图后，在开工前完成施工图会审、编制施工组织设计和组织材料进场；

　　2.按施工规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任人；凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并报告甲方及有关部门；

　　3.做好施工原始记录，按甲方要求报施工计划和完工报表；

　　4.委派为项目经理为现场代表负责施工期间的施工质量、进度、安全问题；

　　5.施工中因乙方责任造成的停工、返工及材料、器材损失等均由乙方承担；

　　6.施工中如发现设计与现场施工实际情况不符时，应立即书面通知甲方和设计单位到现场进行处理；

　　7.工程竣工天内完成场地清理，保质保量、按时交付甲方。

　　八、工程验收：________________________

　　九、违约责任：

　　（一）甲方违约责任：

　　甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。

　　1.不按期交出施工场地、接通水、电源；

　　2.因图纸或设计变更未及时送达乙方；

　　3.逾期组织验收；

　　4.其他甲方原因造成的。

　　（二）乙方违约责任：

　　1.乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。

　　2.乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价________%的赔偿金。

　　3.如因乙方质量原因无法通过交警部门验收，乙方须及时无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

　　十、其它约定条款：

　　（一）乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知乙方。

　　（二）在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间乙方做好安全措施，一切安全责任由乙方负责。

　　（三）甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。

　　十一、争议解决办法:

　　本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第________种方式解决：

　　（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；

　　（二）向甲方所在地人民法院起诉。

　　十二、合同期限及时效

　　本合同自双方盖章签字之日起生效，至工程竣工验收付完款保修期满后止。本合同正本________份，双方各执________份，均具同等法律效力。

　　建设单位：_________（盖章） 施工单位：_________（盖章）

　　签约代表：_________________ 签约代表：_________________

　　签约日期：______________年______________月_____________日

委托变配电受电工程施工合同 篇28

　　发包方：(简称甲方) 天下石仓(天津)有限公司 承包方：(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程名称:天下石仓1#地二期高低压配电工程

　　1.2 工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内

　　1.3 工程内容：按工程设计图纸内容(配电室土建除外)的

　　1*1000KVA配套高低压供配电设施(接地，设备槽钢，照明系

　　1.4 承包范围：见招标文件及工程设计图(不含计量，负控甲方提供)

　　1.5承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、

　　1.6合同价款：本工程造价：1400000.00 元(含税价)

　　1.7合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、

　　二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费(包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等)、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利