委托变配电受电工程施工合同（通用34篇）

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金。。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式_____陆_____份，甲乙双方各执______叁___________份。

　　甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________

　　________年__________月__________日__________年________月________日

委托变配电受电工程施工合同 篇30

　　甲方：

　　乙方： 石世伦

　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着优势互补、平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，共同遵守执行。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：2、工程地点：

　　第二条 承包内容

　　甲方根据施工需要，依照业主招标文件中的工程量清单编号，将本工程施工范围内的桥梁通道、防护工程的全部工程施工内容承给乙方施工。乙方按照施工图所规定的内容，保质、保量、按期完成上述全部工程施工任务。

　　第三条 合同价款

　　本合同总价款为：340000元(大写：叁拾肆万元)，甲方包括：税金、原材料试验费、测桩费、交工验收、竣工资料整理。乙方包括：人工、材料、机械、测量。

　　第四条 承包方式

　　包总价款、包质量、包安全生产。

　　第五条 工程款支付

　　机械和施工人员进场后一次性把工程的总价款支付给莎车县交通局，进场后首付 元(包括材料费、钻桩费)，由莎车县交通局按照工程进度分批支付给乙方，完工后全部结清，无质保金。

　　第六条 安全生产

　　乙方必须认真制定和贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

　　第七条 双方的权利和义务

　　1、甲方指派为现场代表，负责履行本合同的责任和义务，并接受监理的监督。

　　2、协议签订后日内组织人员和设备进场。

　　3、全面负责组织本协议规程内容的实施，不得无故拒绝甲方派人的监督管理和技术指导。

　　第八条 违约责任

　　合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除本合同，任 何一方不经对方同意解除本合同，违约方应赔偿另一方因此造成的经济损失。

　　第九条 附则

　　1、本合同一式叁份，甲、乙各执一份，呈报交通局一份。

　　2、本合同自甲乙双方签字之日起生效，本单项工程完工、工程价款结清后， 自动失效。

　　甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 担保单位： 莎车县交通局

　　担保方代表(签字)：

　　签订地点： 签订日期： 年 月 日

委托变配电受电工程施工合同 篇31

　　建设单位：___________(简称甲方)

　　施工单位：___________(简称乙方)

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

　　2、工程地点：泉州市商贸学校

　　3、工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。

　　4、承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议

　　纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

　　第二条承包形式与工程造价

　　1、本工程的承包形式：包工包料。

　　2、工程造价：

　　⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币

　　⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币

　　⑶、以上两项工程合计人民币

　　第三条工程结算和付款方法

　　1、工程增加项目结算形式：根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

　　2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

　　3、资金开户银行：

　　甲方开户银行：___________帐号：___________

　　乙方开户银行：___________帐号：___________

　　第四条工程施工期限及竣工验收。

　　1、三期围墙工程项目总工期为45天，于___________年___________月___________日开工至___________年___________月___________日竣工;运动场工程项目总工期为60天，于___________年___________月___________日开工至___________年___________月___________日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

　　2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

　　3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

　　4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

　　第五条工程质量

　　1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

　　2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

　　第六条甲、乙双方分工协作

　　1、甲方应负责：

　　(1)甲方派___________为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的'项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

　　(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

　　(3)施工前应做施工现场的“三平一通”，提供设计标高。

　　(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

　　(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

　　(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

　　2、乙方应负责：

　　(1)乙方派___________为本工程的负责人。

　　(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

　　(3)确保施工有计划进行。

　　(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

　　(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

　　第七条其他事项

　　第八条本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

　　建设单位：___________施工单位：___________

　　法人代表：___________法人代表：___________

　　现场代表：___________现场负责人：___________

　　签订日期：___________签订日期：___________

委托变配电受电工程施工合同 篇32

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就 工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。