装饰合同（精选25篇）

　　2、甲、乙双方共同遵守室内装饰和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构与拆改共用管道、设施。

　　第六条工程价款及结算

　　1、双方约定按下列第种方式支付工程款：

　　（1）工程款付款按下表支付

　　室内装饰工程款付款时间表

　　工程进度

　　付款时间

　　付款比例

　　金额

　　对预算、设计方案认可

　　合同签订当日 %元

　　施工队伍进场

　　开工日 %元

　　基础设施施工过程

　　水、电、管线隐蔽工程通过验收 %元

　　工期过半

　　油漆工进场前 %元

　　工程竣工验收

　　验收通过当天 %元

　　保修期满

　　保修期满当天 %元

　　(2)工程款付款双方协商约定：。

　　2、甲、乙双方在工程项目施工期间发生经济来往的，均需开具甲、乙双方认可的“收据凭证”，以作该工程竣工决算时的依据；工程竣工结算后，甲方向乙方付清最后尾款时，乙方收回收据并应开具税务统一发票交甲方。

　　3、工程结算：见附件《工程结算单》。

　　第七条施工配合

　　1、甲方工作：

　　（1）施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。

　　（2）甲方应在开工前日全部或者部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施，未采取保护措施造成滞留物损毁的，甲方自行承担。向乙方提供施工所需的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　（3）做好施工中因临时占用公用部分操作而影响邻里关系等协调工作。

　　（4）施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以支付。

　　（5）甲方应告知施工所在地物业管理企业有关物业管理规定，以便乙方遵守执行。

　　（6）甲方如需工程质量第三方监理或工程质量检测检验的，须与乙方协商，费用由甲方承担。

　　2、乙方工作

　　（1）在开工前检查水、电、燃气、管道、楼（地）面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　（2）乙方应文明施工，遵守物业管理条例。早上7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。

　　（3）组织有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场交底。

　　（4）乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业制定的地点堆放。

　　（5）指派为乙方进驻工地代表，全权代表乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。如中间更换人员的，乙方应及时通知甲方。

　　3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商，相应工期顺延。

　　第八条违约责任

　　1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。

　　2、因甲方的原因造成工程质量不符合约定，相应的损失由甲方自行负担，由此给乙方造成损失的，甲方应进行赔偿。

　　3、因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿给甲方元。

　　4、由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方元。

　　5、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改房屋承重结构或共用管线和设施，乙方有权拒绝施工，所造成的损失由甲方承担。乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施的，所造成的损失由乙方承担。

　　6、甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每逾期一天，甲方应赔偿给乙方元。

　　7、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应赔偿给乙方

　　元，工期顺延。甲方逾期付款超过天，乙方有权暂停施工，并且有权要求甲方赔偿停工、窝工等损失。

　　8、工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　第九条纠纷处理方式

　　本合同在履行中或者在保修期内发生争议，由当事人双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十条合同的变更和解除

　　1、合同签订后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要解除合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，办理解除合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出解除合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立解除合同协议，并由责任方按合同总价款%赔偿。

　　3、施工过程中，若甲方逾期付款超过日，乙方有权单方解除合同，并有权要求甲方按合同总价款%支付违约金。

　　第十一条附则

　　1、本合同由甲、乙双方签字或盖章后生效。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　第十二条其他约定。

　　第十三条合同附件

　　附件：《装饰装修施工内容表》

　　附件：《工程主材料报价单》

　　附件：《工程项目变更单》

　　附件：《工程质量验收单》

　　附件：《工程结算单》

　　附件：《工程保修单》

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　邮编：邮编：

　　签订日期：年月日

装饰合同 篇21

　　委托方：甲方

　　承接方：乙方

　　甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室工地装修，为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签约本合同，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点：

　　2、预制版墙面，走道。总施工面积：

　　3、甲方提供材料

　　4、施工日期：月月

　　第二条：工程价款

　　甲方承包给乙方单价每平方 元，按实际施工总面积计标为准。

　　第三条：承包方式

　　由甲方转包给乙方单做人工。

　　第四条：质量要求

　　1、工程验收标准，经甲乙双方协商同意，阴阳角顺直，墙面平整。

　　2、施工中甲方如有特殊情况施工整改或特殊质量要求，双方应确定增加的费用由甲方补偿。

　　3、甲方采购材料，如有质量问题，由甲方负责，施工质量是乙方造成的由乙方负责。

　　第五条：材料供应：

　　1、甲方负责采购供应材料、水电、脚手架、双飞粉、108胶水、角条、纤维网砂纸、沙架、美纹纸、油漆、棍筒、毛刷等，备注：乙方使用喷涂机，甲方应给予配合，工具电钻由乙方自带。

　　2、甲方要按时把材料供应到现场，如延期到达，施工期顺延。

　　第六条：付款方式

　　工人进场每人每十天付一次500元生活费，按工人数计算，每月底报进度，进度款次月10日以前按工程的进度款付80%，剩余的20%工程完工一个星期内给17%，余下3%等甲方验收交工后一个月内全部结清。

　　第七条：工程工期

　　如是乙方原因而延误完工，每日按人工费的1%，作为违约金罚款支付给甲方直到扣完为止，如果甲方原因而延误完工，每延迟1日，按装修人工费的1%，作为误工费付给乙方。

　　第八条：甲乙双方责任

　　1、甲方向施工现场必须提供水电、宿舍以及所有材料，向乙方进行交底。

　　2、乙方责任保质保量按期完工，做好施工现场安全，文明施工。

　　第九条：违约责任

　　合同生效后合同履行期间，擅自解除合同，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。

　　第十条：合同生效

　　1、本合同双方签字后生效。

　　2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

装饰合同 篇22

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》及其他有关法律法规的的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。